工程合同(必备)

工程合同(必备)

　　在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的工程合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同 篇1

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：。

　　承包方式；包工包料，不得转包、分包。

　　承包内容：祥见附表。

　　工期：年 月 日至 年 月 日。

　　2、质量标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年，如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　工程总价为人民币__15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收合格后30天内全额付清。

　　5、甲方责任：

　　5、违约责任

　　1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

　　2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的'处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约，倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第___________种方式解决：

　　1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3）执行合同时间为不分周一至周日。

　　4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表（签字）： 代表（签字）：

　　签约地点：

　　签约日期：

　　年 月 日

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方；

　　甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。

　　一、工程名称：

　　____县铺子湾镇运动场花池。

　　二、工程内容及范围：

　　在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100％，按实际收方标准数量结算。

　　四、付款方式：

　　于________年____月底前一次性付清

　　五、双方的权力与义务：

　　1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。

　　2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。

　　3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的'事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。

　　六、工程安全：

　　乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。

　　七、本合同一式四份，双方各执两份。

　　本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。

　　甲方：____县铺子湾镇中心学校

　　乙方：____县龙滩沟花木园艺场。

　　法人代表：

　　法人代表：

　　经 办 人：

　　经 办 人

工程合同 篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　甲方总承包施工…………….安置房工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，一致同意，就本工程泥工部分清工承包事项签订如下合同，供双方履行；

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点： 3、工程内容：框架剪力墙结构，十七层，建筑面积约1XX0㎡（包括地下室在内）

　　二、工程承包范围、承包方式：

　　1、本工程泥工部分施工承包范围：……………….安置房1#楼、2#楼3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13楼的施工图纸泥工有关的`内容，从地下室砖模下找平层开始至整个工程装修为止。即砼浇捣、砌砖、墙内外抹灰、楼地面等工程内容。（外墙涂料、防水、内墙腻子、墙面砖、花岗岩、地砖、室外附属工程、塔吊基础、施工电梯操作工和基础等除外）。

　　2、承包方式：以工程承包范围的内容实行清工包干。

　　三、机具设备：

　　乙方自备小型机具：如振动机、振动棒、翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线等。（包括修理自理）。

　　四、施工工期与开、竣工时间及工期

　　1、施工工期为 天：

　　2、开、竣工日期以本工程地下室砖模开始施工之日起计算。

　　五、工程质量要求和奖罚：

　　1、乙方必须认真按照施工图纸和有关标准、规范组织施工，工程质量必须达到合格等级；

　　2、每道工序合格率均应达到100%，如出现达不到合格要求乙方必须立刻进行返工，直到合格为止，因返工导致材料、工资、工期等一切损失均由乙方承担；

　　3、乙方在施工过程中必须认真精心施工，力争瓯江杯，经过有关部门验收确定瓯江杯，甲方奖给乙方每平方米4元，按瓯江杯评定的建筑面积计算。

　　六、安全生产、文明施工要求和奖罚：

　　1、认真按照《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99）与《安全操作规程》组织施工，严格执行甲方有关安全生产的规章制度，不得违章作业；

　　2、施工现场必须严格遵照“安全生产、文明施工”的要求，确保“标化工地”。经过有关部门验收后确定为“标化工地”。

　　3、认真接受有关单位或人员的安全监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保本工程施工安全，伤亡事故为零。

　　4、由于乙方在施工过程中，违章操作造成事故的责任因此发生的费用均由乙方承担。

　　七、清工承包价：

　　本工程的清工承包价格按施工图纸的建筑面积伍拾贰元/㎡进行计算，其清工承包价格包括施工人员的安全帽、工作服以及工人的劳动保护用品等。

　　八、付款办法：

　　按每月工程进度付款：其工作量按85%支付，主体按建筑面积付每平方米21元。即砼浇捣每立方米15元，砌砖每平方米12元计算，主体余留工程款待中间验收通过后最付清：装修每平方米按建筑面积付31元，其工作量按90%支付，即内墙抹灰按工作量每平方米付5元，外墙抹灰按工作量每平方米付9元，楼地面付5元计算，其完工后支付95%，余留5%待竣工验收后三个月内一次性付清。

工程合同 篇4

　　1.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。

　　A.当事人必须是法人组织

　　B.意思表示真实

　　C.不违反法律或社会公共利益

　　D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力

　　2.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。

　　A.撤销合同，无需通知对方

　　B.撤销合同，但应当通知对方

　　C.解除合同，无需通知对方

　　D.解除合同，但应当通知对方

　　3.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。

　　A.仅允许排名前五名的投标人参加投标

　　B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

　　C.由排名第七的递补，维持六家投标人

　　D.重新进行资格预审

　　4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的.费用和获得收益的分担或分 享，由( )。

　　A.由发包人分担或分享

　　B.由承包人分担或分享

　　C.由发包人和承包人另行约定

　　D.由监理工程师确认

　　5.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

　　A.3月1日

　　B.3月15日

　　C.3月18日

　　D.3月20日

　　6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。

　　A.报经原审批机关批准

　　B.经监理人同意

　　C.经设计人同意

　　D.由原勘察、设计单位修改

　　7.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担()。

　　A.违约责任

　　B.缔约过失责任

　　C.定金罚则责任

　　D.违约金责任

　　8.按照《中华人民共和国合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。

　　A.要约到达受要约人之前

　　B.受要约人发出承诺通知之前

　　C.承诺通知到达要约人之前

　　D.受要约人发出承诺通知之后

　　9.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。

　　A.被告住所地

　　B.合同签订地

　　C.工程所在地

　　D.原告住所地

　　10.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。

　　A.标底编制得不够合理

　　B.评标标准不合理

　　C.评标委员会的评标过程不合理

　　D.受标底的约束

　　答案：D D C C A A B B C A