水电站合同集锦(15篇)
随着法律观念的日渐普及,合同的地位越来越不容忽视,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家整理的水电站合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
甲方(发包单位):___________________
乙方(承包单位):_____________________
甲方同意将xx水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):_____________________
1 、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。
2 、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。
3 、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8km引水明渠清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。
4 、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板 2300元/米。
二、承包方式:
1 、包工包料;
2 、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:_______年_____月__进场施工,_______年_____月__竣工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1 、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整;
2 、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的'实际工程量按造价的50 %付给作工料费,剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3 、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方(公章):_____________
法人代表:______________
签订日期:_______年_____月_____日
乙方(公章):_____________
法人代表:______________
签订日期:_______年_____月_____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方为了充分利用水资源,开发电力事业,根据《中华人民共和国合同法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规定》,结合本工程实际,双方互利为原则,经双方友好充分协商,达成条款如下:
一、工程承包施工地点及范围:庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程,大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。
二、施工质量:根据“设计施工图纸”及《水利水电建筑工程施工规范》保质、保量、保进度合理安排施工,保证合格。
三、承包方式:甲方为了便于管理、监督,采取全包(即包工、包料、包质量)。
四、工程价款:估价总价款约人民币壹亿,采取省定额总报价中的综合单价承包并以实际发生工程量结算。同时根据甲方提供的报价清单结付给乙方,如设计单价和甲方提供清单有差别及审计有变更,与乙方无关。
五、工期:暂定两年,720个工作日,自甲方开据开工令或开工证明日为准,如遇下列情况,甲方认可后工期方可顺延:
1、甲方在合同规定开工日期前,未提供乙方施工场地、施工便道、施工用电用水(即三通一平),影响乙方施工或开工。
2、如设计施工图纸未及时提供及有重大设计变更,提供地质勘探资料不准,引起基础超深、超挖,增加工程量,影响工程进度。
3、如遇特殊情况及天气影响和人力不可抗拒的自然灾害,如台风、特大雨雪天气、地震及自然原因发生火灾等而影响工程进度。
4、乙方完成每道工序,如需甲方现场代表检验,甲方代表无故拖延手续签证,影响下一道工序施工。
5、甲方上级主管部门和监理下达与本工程施工相关指令,影响工程施工进度。
六、双方职责:
1、甲方:
①为确使乙方保质保量顺利施工,提供施工设计图纸三套,并进行技术交底;
②政策处理到位,并调解与处理当地部门单位政策与纠纷;
③现场代表对乙方施工方案,工程质量进行监督、检查,并参与各道工序验收工作及签证,同时负责设计图纸的处理,设计变更联系单的签证;
④根据乙方施工的每道工序,及时组织人员进行验收,并根据乙方施工进度月报,进行审查核实(算);
⑤对乙方施工各项项目、每道工序的工艺、材料、设备进行检查和检验,若发现不合格材料或项目及时发出不合格材料退场通知,对不合格施工项目及时发出返工或停工及复工通知书,造成损失乙方自负;
⑥负责施工现场“三通一平”工程施工;
⑦汇集建设资金,及时支付乙方施工工程款。
2、乙方:
①双方签订合同后,乙方不得擅自转包,如发现转包承担违约责任;
②施工前,编制“施工组织设计”施工期间五大员要到位,但项目经理、施工技术员、常驻工地每月不少于25天,同时配合甲方监理、施工技术相关人员,处理和解决有关工程事宜;
③在保质保量的前提下,做到“文明施工、安全第一”,万一发生意外工伤事故或对周边人员造成伤害,一切损失责任自负,不涉甲方事,但甲方必须配合协助处理;
④对每道工序施工质量进行自我评定,交甲方复核,质检单位核定。
七、付款及结算方式:
1、甲方根据乙方当月25日施工进度及工程量月报,进行核实后次月5日前,按实际工程款90%支付(银行转帐)给乙方,其余工程款待工程竣工验收后,除扣留3%保质金外,壹个月内一次性结付清。
2、甲方如工程款支付不及时或其他原因造成乙方误工,根据约定标准补偿给乙方:技师500元/工日,技工360元/工日,普工260元/工日,50装载机2600元/台·班,200中型挖掘机3600元/台·班,5吨以上自卸车1200元/台·班。(人工费、材料费按丽水当月信息价调整)。
3、工程变更新增或漏项工程项目的.工程量单价:按本合同承包综合单价结付给乙方;若无综合单价项目,按浙江省现行《水利水电建设工程施工定额》及相关文件所编制的综合单价,下浮3%计算,经双方协商认定结付给乙方。
4、本工程税金、工程保险费、管理费(按国家三级资质计算给乙方),全部甲方承担,乙方的施工设备、财产保险及工人保险费由乙方自行承担。
八、施工要求:
1、乙方应建立和健全质量保证体系,并配备专职质检人员制订完善的检查制度。
2、乙方严格对工程使用的材料、设备进行检验,检测合格后进场,对每个部位施工质量及工艺进行全过程的质量检查,并做好记录,并向甲方递交自检报告。
3、隐蔽工程和隐蔽部位,由乙方自检确认具备覆盖条件后,填报“隐蔽工程验收单”,通知甲方现场代表验收,甲方代表接到通知书后24小时内必须到现场检验,检验合格后,乙方方可进行下一道工序施工。如甲方代表未及时到现场检验,乙方可按本单位质量人员检验合格后,可继续施工,甲方应承认并办理检验合格手续;如提出异议,经复查不合格,需返工,造成损失乙方自负。
九、材料、设备提供:
1、本工程所需材料、设备(除甲方自用的材料、设备外),全由乙方组织提供。
2、所有材料、设备、成品、半成品应附有合格证,并经甲方检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进行的物资未经甲方许可,不得运出场外;如发现不合格或设备合格证书材料、设备,必须清理出场,损失责任由提供方自负。
3、火工材料由甲方采购提供,按10080元/吨计算,由乙方支付,甲方专用车辆运送到施工现场,运送费用由甲方负责。
十、违约责任:
1、甲方:
①如政策处理未到位,乙方材料、机械不能进场,造成误工和损失要承担全部责任;
②工程进度款支付不及时,造成工程误工和进度,应补偿乙方损失。
2、乙方:
①按有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方适当期限内进行处理或返工,损失责任自负;如乙方拒绝不返工,甲方有权不支付工程款;
②如乙方不按设计及甲方要求擅自进行施工,达不到工程质量要求,有权变更施工队伍,由此造成损失乙方承担。
十一、纠纷处理:
甲方与乙方如发生合同纠纷,首先双方协商解决,如双方协商不成,报请上级主管部门调解,调解无效,向当地人民法院起诉,经法律途径裁决。
十二、信誉保障:
1、合同签订后,乙方进场五天内甲方支付给乙方进场费70万元。
2、合同签订后,甲方必须保证乙方在壹个月内机械进场,工程开工,如在期限内,因甲方原因造成乙方机械、设备不能进场,工程不能开工。
十三、本合同未尽事宜,双方再行协商另行补充,具有同等法律效果。
十四、本合同一式六份,其中正本两份,副本四份,甲、乙双方各执正本一份,副本由甲、乙双方送相关部门备案。
十五、本合同自双方签字盖章后生效,双方互守信誉,共同执行。
十六、本合同签订后,交接施工图纸后,由甲方负责履行操作国家有关工程招投标程序。
(附:施工项目综合单价清单)
甲方:
乙方:施工承包单位(盖章)
____年___月___日
发包人(甲方):___________________
承包人(乙方):______________________
经甲乙双方充分协商,甲方将___________水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下:
一、甲方将位于___________的________水电站承包给乙方。
二、承包期限:
承包期限为三年,从___________年___月___日到_____________年___月___日。承包期满,双方须继续合作,可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式:实行税后利润上缴;
2、上缴数额:甲方收取税后利润的________%,作为承包费;乙方获取税后利润的________%,作为乙方承包所得利润。
四、双方的具体权利义务
(一)、甲方的权利义务
1、负责从___公司进行电费结算,并负责将乙方应取得的_________%的利润给乙方进行结算;
2、负责监督乙方进行正常生产,合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间,乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的`,甲方有权单方解除本合同,并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后,甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜;
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;
4、接受甲方的监督,合理使用水电站的机器设备、设施,对设备、设施进行积极的维护、维修,保证水电站正常生产;
5、对外协调好各种社会关系,保证水电站正常生产;
6、保证每年发电不低于__________,不足的情况下,甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;
7、本合同生效后三日内,向甲方交纳保证金__________万元,以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后,合同双方应严格遵守履行,任一方不履行给守约方造成经济损失的,须向守约方支付违约金(违约金为_________万元)。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的,合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的,仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、财产移交表为本合同附件;
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同,补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):______________
乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_______________
法定代表人(签字):_____________
________________年___月___日
______年___月___日
发包方:(甲方)________________
承包方:(乙方)________________
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元;
(3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的.价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫资20xx万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方:________承包方:________
法定代表人:________法定代表人:________
签字日期:________年________月________日________年________月________日
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议:_________________
一、工程概况:_________________
本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商,建设工程承包合同范本。(注:_________________本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。
二、双方责任:_________________
1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方规章制度,听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限:_________________
1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的.费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从20__________年月日至20__________年月日止。共计25天,将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式:_________________
在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________________
______年______月______日
乙方(公章):_________________
______年______月______日
甲方:___________
乙方:___________
公司(以下简称甲方)特委托(以下简称乙方)为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作,具体工作如下:
一、涉及范围包括:
1.员工餐厨房(约800平米)
二、平面图纸设计阶段:
1.平面流程路径布置图根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求,乙方编制一份初步平面流程布置图,提供餐饮区域位置,并标示流程走向路径。
2.乙方与甲方、管理公司、设计团队(包括室内设计师)进行设计研讨,详细评审个餐饮区域之平面流程布置图,并得到甲方确认。
3.乙方将按比例(1:100)编制设备平面布置图。
此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。
(图纸将采用设计软件编制)
4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天(不包括甲方确认时间)
三、深化设计阶段:
1.待设备平面布置图获得甲方确认后,乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础,编制厨房初步之机电应用符合估算表,以便机电工程顾问制作整体机电要求。
机电图纸包括:.经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;.部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;.各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。
2.乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会,针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。
四、合约服务费用;
1.甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的`发票。本合约顾问服务费用(含税价)总计人民币:元人民币大写:元整。
上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘(设计图要求为格式)。
2.本合约签订后10内,甲方向乙方支付总价的40作为预付款。
3.乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可,甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。
4.乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。
5.甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作,乙方可根据实际工作量另行报价,在得到甲方的书面批准后进行工作。
五、争议在履行本合同时,如甲乙双方发生争议,应先由双方通过友好协商解决,若经协商未能取得一致,甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。
六、本合约正本一式三份,甲方持两份,乙方持一份,均具有相同之效力。
以下无正文。
甲方:___________
乙方:___________
签字:____________
签字:____________
盖章:___________
盖章:___________
日期:__年______月______日
日期:__年______月______日
出让方: (以下简称甲方)
受让方: (以下简称乙方)
甲方于 年间投资 万元建设阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站(以下简称该水电站), 年 月 日该水电站建成投产联网发电,甲方取得该水电站的产权和经营权。
20xx年1月,甲、乙就该水电站的整体转让事宜,经充分协商,达成如下条款:
一、水电站的基本情况
长岗岭水电站座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭,水电站总占地面积 平方米,其中机房占地 平方米(位置座落于 ),,发电组2台(品牌: 型号: 单机功率: ),水轮机2台(品牌: 型号: 单机功率: ),配电柜2个(品牌: 型号: ),压力管 米,水涵洞 米(其中 至 水池 米, 至水渠 米),坡头2个(其中 ),高压线路 米,高压计量表一个等。
该水电站于 年 月 日取得可研报告, 年 月 日取得立项批复, 年 月 日建成投产联网发电。该电站投资约为 万元,总机容量为 KW。
该水电站的征地、立项、建设、经营权、产权手续情况如下:
1、
2、
3、
二、转让标的内容
1、甲方将座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站(具体厂房、设施、设备情况详见合同附件《长岗岭水电站转让资产移交清单》)的整体产权(包含厂房设施设备、道路、线路等)、经营权转让给乙方,于乙方付清本合同第 条的第 笔款项给甲方之日起 日内将该水电站移交给乙方。
2、甲方于 年 月 日前,办理好长岗岭水电站工商登记变更过户到乙方名下的手续,于 年 月 日前,办理好长岗岭水电站房地产登记变更过户到乙方名下的手续。
3、 年 月 日,甲方将其于20xx年9月24日与阳春市永宁镇横垌村《合同书》的权利义务一并转让给乙方,由乙方与横垌村继续履行《合同书》。
甲方应于 年 月 日前,与横垌村办理好将《合同书》转让到乙方名下的手续。
4、甲方应于 年 月 日前,与该水电站有关的.土地征用补偿、报建、报批、合同等一切相关手续移交给乙方。
三、转让价款和付款方式
长岗岭水电站转让总价款 万元,分二期支付:1、首期:本合同签订之日,乙方支付甲方定金 万元。2、二期:在乙方还清 银行贷款消灭水电站的抵押之日起一个月内,乙方付清转让余款给甲方。甲方应在该一个月的时间内为乙方办理好、移交清本合同第二条约定的工商登记及房地产变更过户手续,及相关土地征用补偿、报建、报批、合同等手续,则乙方有权拒绝付款。
四、水电站移交的其他事项
1、乙方与横垌村的《合同书》约定,每月需支付 费 元给横垌村,该费用从 年 月起由乙方负责支付,之前的由甲方负责支付。
2、相关费税交至……
3、有关水电站联网的事项,今后如需甲方协助,甲方应无条件协助乙方办理。
4、水电站有关的债权债务情况及如何偿还。
5、……
五、甲方责任
(1)甲方所转让给乙方的水电站文件、资料、数据、协议等必须真实、准确、齐全、有效。双方签订合同后,甲方应按本合同的约定的时间将上述资料全部移交给乙方。
2、该水电站曾抵押给 银行贷款 元,甲方在收到乙方第 笔款项后, 时间内,还清银行贷款,消灭该抵押。
3、甲方保证其对长岗岭水电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵,还清 银行贷款后,不存在抵押等担保,并且不受到任何第三方的追索。
六、乙方责任
1、转让乙方后,乙方将依据文件、资料、协议等进行承建,自主经营、科学管理、照章纳税、自负盈亏。
2、乙方须认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约,按时按约交纳相关费用,遵守乡规民约。做好安全生产工作。
七、其他约定
1、乙方受让水电站后,自主经营、自负盈亏。
2、甲乙双方的任何一方违反本协议的内容、条款,违约方应赔偿另一方所造成的一切经济损失。
3、因政府、政策原因致使本合同无法履行,如何处理?……
4、甲乙双方应切实履行本合同的条款,对本协议未完善的内容,双方另行协商签订补充协议。
5、本合同执行中发生争议,双方应协商解决,协商不成可向人民法院起诉
6、本协议自双方签名之日起生效。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份
甲方(签字): 乙方(签字):
签订时间: 年 月 日
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的.前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方: (公章) 法人代表:
乙方: (公章)法人代表:
年 月日
甲方:
乙方:姓名: 身份证:
姓名: 身份证:
为了更加规范管理____________电站,经过股东会议决定,同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目:______________________的运行管理。
二、承包方式:甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方,承包时间暂定壹年,从20_年1月1日至20_年12月31日止,乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方,乙方有责任对财产进行保护,不得挪用、损坏和遗失,否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费:甲方每度峰电提取肆分伍厘钱,谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20_元)人民币,3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币,全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清,如果天旱无水发电,甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修:乙方有责任对电站机械进行保护与维修,正常操作与运作情况下出现机械损坏,配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任,人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件,人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏,配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失,甲乙双方不用承担责任,但双方有义务尽快排除故障,恢复生产。
五、安全管理:乙方必须保证安全生产,确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查,乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下,熟练水电站运行的操作工,禁止带病、饮酒及伤残人士上岗,乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故,由乙方承担全部责任,甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序:为了便于管理,甲方推出三名股东作为理事协助电站管理,其它股东不能直接干涉电站日常事务,乙方的`日常事务必须经与三名理事研究,达成统一意见后方可执行。
七、职工管理:承包期内,由乙方安排电站职工,甲方原则上不能干涉。承包期内,乙方要和谐处理好与村民的关系,如因村民关系处理不当引起生产不正常,所造成的经济损失由乙方负责。
八、接待问题:镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理,市级以上的接待由甲方负责,甲方股东进电站的伙食问题自行解决,乙方没义务接待。
九、违约责任:电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产,乙方要及时解决,并恢复生产,乙方解决不了的事情要及时通知甲方,共同解决;若乙方对电站管理不善,甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”,保证电站正常运作,逾期10天以上,按3%支付滞纳金给乙方。
此合同一式四份,甲方两份,乙方二份,不尽事宜,另行协商,本合同自签字后生效,双方自觉遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):_______
劳务分包人:_______
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商成达一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:_______
发证机关:_______
资质专业及等级:_______
复审时间及有效期:_______
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:_______
工程地点:_______
分包范围:_______
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限
开始工作日期:___年____月____日,结束工作日期:___年____月____日,总日历工作天数:____天。
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业(分)包合同。
6、标准规范
承包人(全称):______
分包人(全称):______
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为发包人)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为总包合同),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称:____
分包工程地点:____
分包工程承包范围:
二、分包合同价款
金额:大写:人民币___元,
小写:___元。
三、工期
开工日期:本分包工程定于______年______月______日开工;
竣工日期:本分包工程定于______年______月______日竣工;
合同工期总日历天数为:______天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为:
五、组成分包合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书(如有时);
3、分包人的报价书;
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为分包工程),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的'合同价款(以下简称分包合同价),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间:______年______月______日;
合同订立地点:____
本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)
住所:______住所:______
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
电话:______电话:______
传真:______传真:______
开户银行:开户银行:______
帐号:______帐号:______
邮政编码:______邮政编码:______
甲方:(转让方)
乙方:(受让方)
甲乙双方经友好协商,甲方同意将通门镇罗沙水电站转让给乙方经营,乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题,双方达成以下协议,并严格遵守执行。
一、水电站基本情况
罗沙水电站坐落于,现有水轮发电机组(100kw)台,厂房间,配套水工建筑物、升压变压器等。(具体点)
建议增加:水电站登记相关手续的文件资料,比如法定人,经营登记号等
乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后,如发生等问题由_______方承担维修责任。
二、水电站转让价格
甲方收取乙方罗沙水电站转让金为人民币贰拾陆万元整(26万元)。
三、付款方式
本合同签订之日起__天内,乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整(3万元);余款贰拾叁万元整(23万元)在15天之内全部付清。
四、甲方权利和义务
(一)甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的相关手续;
(二)甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系,转让后与甲方无关。
(三)甲方转让给乙方的.罗沙水电站文件、资料、数据等必须真实、准确,自双方签订合同后,全部移交给乙方。
五、乙方权利和义务
(一)乙方对转让后的罗沙水电站享有使用权和自主经营权;
(二)乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。
六、违约责任
(一)乙方未按合同规定时间付清转让金,应偿付违约金万元;
(二)甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权,应偿付违约金万元;
七、争议解决方式:
双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种:
(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交郁南县劳动社会保障仲裁委员会仲裁;
(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
八、其他事项:
本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
本合同共一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
身份证号码:身份证号码:
地址:地址:
盖章:盖章:
年 月 日 年 月 日
1工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。
2建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:
①提前的时间和修订后的进度计划;
②承包人的赶工措施;
③发包人为赶工提供的条件;
④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的.一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:
①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;
②不属于承包商应承担责任;
③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;
②承包商的取费标准是否正确、合理;
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。
3几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;
③重视材料供应;
④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方对其拥有的青烟洞五级电站(3×1600KW)进行运行、维护、生产管理等事宜达成如下协议,共同遵守。
一、委托运行、维护、生产管理方式:
1、甲方对该电站享有股东投资形成的全部法人财产权,是本电站的企业法人,甲方同意通过承运方式委托乙方负责该电站的运行、维护、生产管理等工作。
2、根据水电站的运行特点,甲方确定劳动定员人数和工作内容,由乙方选派合格人员组建本电站生产运行部,具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。
二、乙方承包工作范围及期限
1、除该电站(3×1600KW)设备大修(遵照《发电企业设备检修导则DL/T838—20_》、《水电站设备检修管理导则DL/1066—20_》中规定的A、B级大修)、年检、预试、技术改造以外的所有安全文明生产管理工作(包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、生产运行日常管理工作等)。本电站的送出线路,引水渠道、隧洞等水工建筑物,生产用厂房、宿舍维修(护)由甲方负责。
2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。
3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件(不包括设备更换)单件价值在3000元以下和需要的消耗性材料(含透平油等)由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需使用装置性设备备品备件单件价值在3000元以上的,乙方提出计划报批后由甲方提供。
4、属乙方承包工作范围内的水工建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作(大坝水工建筑物及设施运行维护、水工观测及分析、水情报预测设备的运行维护及资料整理、大坝值守等等)。需外送有关资质单位定期检查项目和安全定检项目(不含安全器具等工器具项目)的费用不在本承包费用之列。
5、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作。
6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成,生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。
7、承包期限: 年 月 日至 年 月 日
三、电站生产运行人员要求及管理
1、生产运行部定员不少于20人,乙方向甲方提供人员的个人信息和岗位安排。如因工作需要增加人员,乙方应无条件及时安排到位并承担新增人员的相关费用。
2、一般负责运行的一线工作人员须有在水电站生产运行岗位工作五年以上电站运行工作经历。
3、负责生产运行站长及管理人员须具备大专以上学历或一定专业技能且从事水电站运行管理五年以上工作经历具有较强的一线安全生产管理能力和组织协调能力。
4、负责生产运行站长作为乙方的现场代表,要严格执行合同,创造性地做好安全生产管理工作,确保甲方财产安全及利益。
5、甲方有权知道乙方生产运行及管理人员的岗位配置,如生产运行或管理人员调整(岗位调整和人员调换),乙方须事先征得甲方同意,并形成书面材料于调整到位之前报甲方备案。
四、费用及付款方式
1、年运行与维护及生产管理费用(含第二条第1、2、3款所列由乙方承担各项费用支出)的计算:上网结算电量在1500万kwh及以内的电量按上网结算电量乘以元/kwh进行结算;上网结算电量在1500万kwh以上部分的电量按上网结算电量乘以元/kwh进行结算。
2、费用支付:甲乙双方按月对运行维护费用进行结算,甲方并于次月15日前支付给乙方;若甲方未在约定时间内支付,对未支付部分的运行维护费用甲方按中国人民银行6个月贷款基准利率计算利息并支付给乙方。
五、安全生产管理
1、乙方按照本合同全面负责电站的'安全文明生产和生产区域的环境卫生工作,并按部颁“一流水电厂”标准进行生产管理。具体实施电站生产管理、安全考核、教育培训、人事管理、建章立制等工作。
2、甲方对乙方生产运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导、督促乙方全面完成电站安全生产任务和各项经济指标;审核乙方生产运行的各种生产报表、制度和规程;审定、批准乙方生产运行上报的消缺、大小修计划及生产报表、安全生产计划、工作总结等。
3、生产运行及管理人员的工作要服从甲方的监督和指导;现场人员在完成本合同范围内电站安全生产工作中如遇技术力量、人员力量不足等情况,乙方应立刻另行派人帮助现场人员完成此项工作。
4、为了明确电站的安全生产管理职责,甲乙双方须另行签订《电站安全生产管理协议》。
5、为了确保完成甲方确定的年度计划,甲乙双方须另行签订《电站运行与维护及生产管理承包工作考核办法》,根据该《考核办法》接受甲方考核及奖励。
6、如乙方发生责任事故,由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因,给甲方造来的直接和间接损失,应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失。
六、其他
1、自本合同签订后30个工作日内乙方向甲方缴纳保证金捌万元(¥8万元)。缴纳的保证金由甲乙双方按照有关考核办法进行考核,在年度考核结束后对剩余部分保证金甲方在30个工作日内一次性支付给乙方。
2、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求,乙方应及时解决,否则甲方有权终止合同。
3、甲方为乙方派驻人员提供必需的办公及生活场地。如办公室、宿舍;其余办公及生活设施由乙方自行提供并负责维护。确保电站运行及管理人员正常的生产生活秩序。
4、乙方如损坏甲方提供的设施应照价赔偿,在承包费中扣除。
5、如本合同期满或其它原因双方停止合作,乙方应无条件清退出场,并无条件向甲方完整移交设备的专用工器具、设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护、生产管理的档案和资料。如乙方违反本规定,应向甲方支付违约金拾万元;如因乙方违反本条款约定延误甲方正常发电,每延误一天乙方应另行支付违约金贰万元;造成损失的,还应另行赔偿损失。甲方有权采用法律手段索赔。
6、合同期间,如乙方的工作不能达到本合同要求,甲方可随时单方面终止该合同。
七、未尽事宜及本协议履行过程中发生的争议,甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向本电站所在地人民法院起诉。
八、合同有效期贰年。本合同自双方签字盖章之日起生效,一式陆份,甲乙双方各执叁份,具备同等法律效力。
九、本合同期满前两个月内,双方可就续约事项达成新的协议。如在合同期满前一个月内任何一方均未通知对方解除合同,则本合同自动延续,合同条件和有效期不变。
甲方:
甲方代表签章:
乙方:
乙方代表签章:
签订时间:
甲方:
乙方:
根据国家兴建小水电的有关政策,为充分发挥和利用水力资源,增加甲、乙双方经济收入,促进地方的经济发展,甲方同意将甲方所管辖中埪、百鸟塘山岭的水资源由乙方投资兴建小水电站,为明确双方责、权、利,经双方协商签订如下合同:
一、 乙方利用甲方所管辖的___________________________的水资源建设小水电站,建设规划、规模、设计由乙方具体按经济技术指标设计为准。乙方每周年付给甲方山地及水资源费的租金____________________,大坝、库容、引水区、发电机房、住房、交通公路、输电线路等一切建设有关的'用地不再支付补偿金,库容水体和道路建成后无偿提供给乙方使用。
乙方电站建成当年开始计算租金,并于每年春节前付清租金给甲方,如乙方不能按时付给甲方租金,甲方有权制止电站发电。
二、 根据国家对小水电“谁建谁有谁受益”的政策规定,电站建成投产后所有权及经营权归乙方所有。电站经营期五十年,五十年期满后,租金另行协商。
三、 兴建水电站凡涉及甲方林、竹、果树按国家补偿标准补偿,自然林由甲方无偿提供。涉及有关电站用地权属争执由甲方负责处理妥当,不得影响乙方施工建设或生产。
四、 电站投建后,双方应保护库区的山林和水力资源,不能引走电站上流的水源;电站所有设施、设备200米范围不能引进其他对电站不利的开发项目(如开矿等),双方必须共同维护现有及电站建设时开修的交通道路,不得以任何理由破坏及收取任何费用。
五、 电站投建后,甲方必需协助乙方维护电站正常生产、生活秩序,制止村民对电站的破坏行为。
六、 合同签字后,双方不得违约,如有一方违约,则应赔偿另一方全部直接和间接的经济损失。如电站投建后因国家变更政策引起所有权变更时,甲乙双方协商妥善处理,做到不损害双方利益。
本合同自签订之日起生效,此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方共同遵守。
甲方签字: 乙方签字:
代表签字:
签字日期: 年月日 签字日期: 年月日
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于__年______月______日在友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约_____人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证____万元。
支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支____万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支____万元;
(3)、余____万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支____万元。
发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。
发包人应在保修责任终止证书颁发____天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的__%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。
承包方每月____号申报当月工程量,次月____号内发包方审核完毕并支付工程量的__%工程进度款。
双方按此方式结算至工程完工。
工程竣工后发包方扣除工程款总价的`__%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失____万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫____万元工程款的,则承包方向发包方赔____万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。
发包方如果未支付进度款超过____个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。
民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为___个月。
在30个月完不成每月罚____万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁
份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方:___________承包方:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
签字日期:_____年______月______日
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/fanwen/hetong/969150.html