房屋合同7篇（经典）

房屋合同7篇（经典）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的房屋合同7篇，欢迎阅读与收藏。

房屋合同 篇1

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

　　第一条 房屋基本情况

　　1、 该房屋坐落于___市___区___路________号。

　　2、 该房屋为：楼房__室__厅__卫，建筑面积________平方米。

　　3、 房屋证件： 房屋证件号：

　　4、 该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据

　　第二条 房屋用途

　　该房屋用途为______。除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。

　　第三条 租赁期限

　　房屋租赁期自____年__月__日至____年__月__日，共计__个月。 租赁期满，甲方有权收回该房屋。乙方有意继续承租的，应提前___月向甲方提出续租要求，征得同意后甲乙双方重新签订房屋租赁合同。

　　第四条 租金及支付方式

　　该房屋租金总额为人民币 元(大写 千 百 拾 元整)。 乙方自本合同所规定之日起租日前缴纳全部租金共计人民币 元(大写 千 百 拾 元整)。甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。

　　第五条 房屋及附属设施的维护

　　1、 租赁期内，甲方应保障该房屋及其附属设施处于适用和安全的状态，对房屋及其附属设施应定期检查、修缮。

　　2、 乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后积极进行维修。逾期不维修的，乙方可代为修理，费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。

　　3、 乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方管理不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。

　　4、 乙方若改变房屋内部结构和装修，或设置对房屋结构有影响的设备，需先征得甲方同意，投资由乙方自理。退租时，除另有约定外，甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。

　　第六条 合同的'解除

　　1、 有下列情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任：该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁范围的。因地震、火灾等不可抗力致使房屋毁损、灭失或造成其他损失的。

　　2、 甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用的。 不承担约定的维修义务致使乙方无法正常使用该房屋的

　　。 3、 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回该房屋：不支付或者不按照约定支付租金。逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用，已经给甲方造成严重损害的。 擅自改变该房屋用途的。擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。 擅自将该房屋转租，转借给第三人的。 利用该房屋从事违法活动的。

　　第七条 房屋的转让与转租

　　1、 租赁期内甲方转让该房屋的，甲方应当提前___月书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先于第三人购买的权利。

　　2、 租赁期内该房屋所有权发生变动的，本合同在乙方与新所有权人之间具有法律效力。

　　3、 未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租房屋。

　　第八条 关于房屋租赁期间的有关费用

　　1、 甲方应承担的费用：房屋和土地的产权税。

　　2、 乙方应承担的费用：水、电费;煤气费;物业管理费;供暖费。乙方应保存并向甲方出示相关缴费凭据。

　　第九条 房屋租赁保证金

　　甲方交付该房屋时，乙方向甲方支付房屋租赁保证金，具体金额为： ____元整(大写：________元)。租赁期满后，房屋租赁保证金除抵扣应由乙方承担的费用、租金、以及乙方应承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还乙方。

　　第十条 房屋交付及收回的验收

　　1、 交付：甲方应于合同签定之日将房屋按约定条件交付给乙方。甲方保证出租该房屋没有产权纠纷，不拖欠水，电，煤气等费用。《房屋附属设施、设备清单》经双方交验签字盖章并移交房门钥匙后视为交付完成。

　　2、 返还：租赁期满后，乙方应返还该房屋及其附属设施。乙方交还甲方房屋应保持房屋及设施、设备的完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品，甲方有权处置。甲乙双方验收认可后在《房屋附属设施、设备清单》上签字盖章。甲乙双方应结清各自应当承担的费用。

　　第十一条 合同争议的解决办法

　　本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意提交提请仲裁委员会仲裁。

　　第十二条 合同效力

　　1、 本合同一经签定便具有法律效力，甲乙双方均应履行其承诺的义务，如有违约，承担法律责任。

　　2、 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条 其他约定事项

　　本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式两份，其中甲方执___份，乙方执___份。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋合同 篇2

　　根据京国土房管房字[20xx]767号文规定，本合同文本（乙种本）适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以下（含150万）的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）：_________

　　承包人（全称）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　资金来源：_________

　　工程内容及性质：_________

　　工程立项批准文号：_________

　　群体工程应附承包人承揽工程项日一览表（附件一）

　　二、工程承包范围及方式

　　承包范围：_________

　　承包方式：_________

　　三、合同工期

　　开工日期：_________ 竣工日期：_________

　　合同工期总日历天数：_________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________

　　五、合同价 ￥_________元

　　金额大写：_________元（人民币）

　　六、合同文件的组成

　　本合同组成文件包括：

　　（ ）本合同协议书

　　（ ）中标通知书

　　（ ）投标书及其附件

　　（ ）本合同合同条款

　　（ ）标准、规范及有关技术文件

　　（ ）图纸及作法说明

　　（ ）工程量清单

　　（ ）工程报价单或预算书

　　双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：______年_______月______日

　　合同订立地点：_________

　　双方约定本合同自_________生效。

　　第二部 分合同条款

　　一、词语定义及合同文件

　　第1条 词语定义

　　下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

　　1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

　　1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。

　　1.16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.17 书面形式；指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的.情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1.20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

　　1.21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　第2条 合同文件及解释顺序

　　2.1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（ ）本合同协议书

　　（ ）中标通知书

　　（ ）投标书及其附件

　　（ ）本合同合同条款

　　（ ）标准、规范及有关技术文件

　　（ ）图纸及作法说明

　　（ ）工程量清单

　　（ ）工程报价单或预算书

　　2.2 当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。实行监理的工程可请监理工程师做出解释。协商不成或不同意监理工程师做出的解释，按本合同条款第16.6款的约定处理。

　　发包人（签章）：承包人（签章）：

　　**年**月**日**年**月**日

房屋合同 篇3

　　卖 方 (以下简称甲方)：

　　姓 名:

　　地 址：

　　联系电话：

　　买方 (以下简称乙方)：

　　姓 名：

　　地 址：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地

　　产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

　　第一条 房屋的基本情况：

　　层 户，房屋结构为 ，房产证登记面积 平方米，房屋所有权证编号： 。

　　第二条 价格：

　　元（大写拾 万仟佰元整），（含附属设施费用）；

　　2、 甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由乙方负担。

　　第三条 付款方式：

　　乙方于本合同签订当日内向甲方支付交首付款 万元（）元（大写 拾 万 仟 佰 元整）在房屋过户手续办理完毕之日支付。

　　甲方房屋坐落于位于第 1、 甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币 （大写 拾 万 仟 佰 元整），余款 - 1 -

　　第四条 房屋交付期限：

　　房屋合同由社区各位领导鉴证，交纳税费2000元整，由乙方负责交纳。

　　第五条 签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的.法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。

　　第六条 甲方保证在办理完过户手续之日起______日内，将户口迁出，逾期超过______日，乙方每日按已付款的_____%收取违约金。

　　第十条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

　　第七条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。

　　甲 方（签名或盖章）：

　　乙 方（签名或盖章）：

　　鉴证方（签名或盖章）

　　签订日期：_________年______月_______日

房屋合同 篇4

　　甲方xx县剑门中学校

　　乙方:

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，现将学校办公室和教师住房的维修承包给乙方并达成如下几点：

　　一、维修工程要求：

　　1、乙方和甲方维修合同签订后，在条件容许的情况下，组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方验收。

　　2、对已入住的.教师住房维修，要求维修完毕后住户和学校负责人签字认定。

　　3、施工期间安全方面由乙方自己负责。

　　二、维修工程内容：

　　学校办公室一间隔墙：

　　6.67×3.35×145-3.6×2×145=5436.00（元）

　　教师住房一间吊顶:

　　3.2×7.2×50－2×120=1390.00(元)

　　合计：6826.00元（房屋维修合同）

　　说明：具体根据完工后实际收方增减。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各一份，财务报账1份。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　年月日

房屋合同 篇5

　　原告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话;

　　被告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话;

　　诉讼请求：

　　一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

　　二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币×××元，违约金×××元/天，(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。

　　三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×××元(大写： )。

　　四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×××元。(按银行现利率执行)。

　　五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

　　事实与理由

　　原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于200×年×月×日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园×楼×门×××号商品房一套。合同中对原、被告之间的`权利义务进行了详细约定。原告于200×年×月×日将首付款人民币×××元，于200 ×年×月×日将贷款人民币×××元付于被告帐户，合计总房款×××元全部支付到被告指定帐户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于20xx年10月31日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今20xx年×月×日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

　　依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布20xx年房屋租赁市场指导租金的通知》中《红桥区20xx年住宅房屋指导租金》06-05邵公庄新区22元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自20xx年10月31日至20xx年6月10日的违约金为人民币×××元。

　　原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》20xx年6月1日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。

　　证据和证据来源，证人姓名和住址

　　此致

　　×××人民法院

　　附：一、本诉状副本×份(按被告人人数提交);

　　二、证据×份。

　　具状人：×××

　　×年×月×日

房屋合同 篇6

　　出租方(以下简称甲方)：_________身份证号：_________

　　承租方(以下简称乙方)：_________身份证号：_________

　　甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：

　　一、租赁地址

　　_________房型规格：______楼房;居住面积平方______平米;

　　二、租用期限及其约定

　　1.租用期限：甲方同意乙方租用___年___月___日起至___年___月___日;

　　2.房屋租金：每月______元。

　　3.付款方式：按现金/季支付，另付一个月押金，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息

　　4.租赁期内的所产生的水、电、煤气、电话、有线电视、暖气等费用由乙方支付;

　　5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。

　　(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的.;

　　(2)乙方利用承租房屋只准做居住使用，不得进行非法活动损害公共利益;

　　(3)乙方不得无故拖欠房屋租金;

　　(4)连续两个月不付所有费用的。

　　三、双方责任及义务

　　1.乙方须按时交纳水、电、煤气等费用，无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金;

　　2.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

　　3.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先;

　　4.在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前一个月通知对方，协商后解除本协议;

　　5.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。

　　四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交______仲裁机关进行仲裁。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋合同 篇7

　　委托方(甲方)：____________联系电话：________

　　承接方(乙方)：____________联系电话：________

　　工程名称：_____________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同以便共同遵守。

　　一：工程概况

　　1.工程地址：____________。

　　总计：施工面积______平方米。

　　2.施工内容：详见本合同附件《工程预算施工项目表》和施工图。

　　3.委托方式：包工包料。

　　4.工程开工日期：____年___月___日。

　　5.工程竣工日期：____年___月___日。

　　6、工程总天数：_____天。

　　二：工程价款

　　工程总价(大写)______元，详项见合同附件《装修工程施工项目预算表》。

　　三：付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付工程款的50%;约(大写)_____元。

　　2.当木工结束乳胶漆开工前应付工程款的40%;约(大写)_____元。

　　3.工程竣工，甲方验收后结清余款10%;约(大写)_____元。(在工程完工当日结清。)

　　4.甲方在接到乙方付款通知后，应在24小时内付款，逾期不付款，乙方有权停止施工。

　　5.施工过程中如有增减或须要变更的项目，双方应签订补充合同，并由乙方开具施工变更令，通知施工工地负责人。所增项目价款，当场结清。

　　6.甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天，按未付工程价款额的1%支付给乙方，施工工期顺延一天，依此类推。

　　7.项目施工后，甲方要求拆除和改动的，甲方须补出所用材料费及人工费，郑州市以外地区，酌情收取异地施工费。

　　8.工程结束甲方验收合格后，需当日结清余款方可入驻使用。

　　四：工程工期

　　1.若因乙方原因而延迟完工，每延迟一日，每日按总工程款的1%作为违约金支付给甲方，直至工费扣完为止。若因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，施工人员工费由甲方支付(x00元/人/日)。工期顺延。

　　2.由甲方自行提供的材料，因材料自身质量不合格而影响工程质量、效果和工期的，所造成返工的所有费用由甲方承担;由于乙方施工原因造成的，所有费用由乙方承担。

　　3.施工中，甲乙双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，继续施工。

　　4.施工中，甲方未经乙方负责人同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容，所引起的质量问题和工期延误，甲方自负。

　　五：工程验收

　　1.工程质量验收，工程施工项目全部结束后，乙方须通知甲方验收。

　　2.甲方在接到乙方通知后，在三天内前来验收，逾期仍未验收的，视为甲方自动放弃权利、默认质量合格。如有问题，甲方自负责任。若甲方自行搬进使用，视为验收合格。

　　3.验收合格后，当日付清所以工程款项。

　　4.工程验收及结算人，以本合同签订人为负责人。

　　六：其他事项

　　1、甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底，并提前声明特殊注意事项说明，否则后果自负。

　　2、二次装饰工程前，甲方应全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对未能腾空的'房屋中所滞留的家具陈设物等，如有丢失或者损坏，乙方不负任何责任。

　　3、甲乙双方负责人在无特殊情况下，手机应保持开机状态，或留下备用联系方式，以便发现问题时，当场及时协商解决，以保施工的顺利完成。

　　4.特殊尺寸和特殊要求(如货架的样式，及灯具的类型，室内灯光控制，门头是否要求灯光，插座，开关，电话线的安放位置)，甲方应在乙方施工前，到场详细告诉乙方负责人员。否则，乙方按常规施工后，甲方要求重新整改的，乙方可不予整改，或收取整改所需费用。

　　5.异地施工费收取标准：x元/公里。

　　七：违约责任

　　合同签订生效后，单方擅自解除合同的，应按合同总金额10%作为违约金付给对方。因单方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应按实际损失额补偿。

　　八：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，应尽快积极协商解决。

　　九：合同的变更和终止

　　工人及材料进场后，若单方须终止合同，须以书面形式提出，并按合同总价款的10%交付违约金给对方，办理终止合同手续，则本合同解除。

　　十：合同生效

　　1.本合同及合同附件、工程项目预算表由甲乙双方签字后即生效。

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　3.本合同施工内容，以工程项目预算表为准!

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日