【精】工程合同3篇

【精】工程合同3篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的工程合同3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同 篇1

　　合同编号：115350

　　合同编号:甲方（发包单位）： 江苏XX公司

　　乙方（承包单位）：无锡XX公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，

　　遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、 工程概况：

　　1. 工程名称：住宅小区一期工程（17楼）

　　2. 工程地点：安徽____市红十字会医院南边

　　3. 工程结构：框剪结构

　　4. 承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装

　　二、承包形式：

　　大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。

　　三、材料要求：

　　1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。

　　2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。

　　四、工艺要求：

　　钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜

　　色以选样为准。

　　五、 加工、制作形式：

　　按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.

　　六、结算方式：

　　1、950元2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。

　　2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。

　　3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的

　　50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为

　　质保金，________年后无质量问题全额无息返还。

　　七、工程期限：

　　1

　　3

　　1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。

　　2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后

　　以书面形式提出复工要求。

　　3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：

　　（1）施工现场未能达到开工条件；

　　（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。

　　（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。

　　（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　八、质量标准符合以下有关钢结构规范：

　　（1）甲方提供的工程施工图纸；

　　（2）《钢结构施工与验收规范》GB50205-20

　　（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。

　　九、质量验收：

　　依据《钢结构设计规范》GB17-88；《钢结构施工与验收规范》GB50205-20及设计图纸。 十

　　一、双方义务：

　　甲方义务：

　　（1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。

　　（2）甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。

　　乙方义务：

　　（1）乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等，所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的.有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。

　　（2）乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。

　　（3）及时接受并完成监理单位提出的整改意见。

　　十

　　二、安全生产：

　　乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系，并制定一系列安全防范措施，以确保施工现场安全，教育施工人员坚持文明施工，按章操作。凡在施工期间发生的一切不安全事故和经济损失均由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度，自觉搞好与其他单位的关系，绝不允许出现酗酒闹事，打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款500—1000元，并承担造成的一

　　2

　　3

　　切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实，严格执行现场管理规定，教导工人进入现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、背心进入施工现场，施工操作严格按操作规程进行，严格用火管理制度，严防火灾事故发生，如发生一切不安全事故责任由乙方承担。 十

　　三、合同纠纷：

　　未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由投诉方仲裁委员会仲裁，没有达成书面仲裁协议的，由合同签订地的人民法院处理，双方另行协商解决。

　　十

　　四、合同时效：

　　本合同经双方签章生效，甲方将合同款全部付给乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙双方各执二份）

　　（乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件）

　　甲方：江苏XX公司 乙方：无锡XX公司

　　甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：

　　甲方法人代表或授权人（签名）：乙方法人代表或授权人（签名）：

　　地址：

　　地址：

　　电话：

　　电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号：

　　帐号：________年____月____日________年____月____日

工程合同 篇2

　　发包方：____________________

　　承包方：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条

　　工程名称__________________;

　　工程地点__________________;

　　工程规模__________________;

　　工程投资__________________。

　　第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

　　第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

　　勘察设计费的拨付办法，自合同生效后____天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在____天内一次结清(或订为分若干次结清)。

　　勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为____________元，估算设计费为____________元。

　　委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

　　第四条委托方的义务

　　1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

　　提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

　　2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

　　3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

　　4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

　　5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

　　第五条承包方的义务

　　1、承包方应在20________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。

　　提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

　　2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

　　第六条违约责任

　　1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：

　　2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的'赔偿金。

　　3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

　　4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

　　5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。

　　6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

　　第七条争议的解决方式

　　合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向____________经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第八条经双方协商一致，增加补充下列____________项条款(没有增补以“空白”记入)。

　　第九条附则

　　本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

　　本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本____份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

　　委托方(盖章)：________承包方(盖章)：________鉴(公)证意见：________

　　地址：____________地址：____________经办人：________

　　法定代表人(签名)：____法定代表人(签名)：____鉴(公)证机关(章)：____

　　委托代理人(签名)：______委托代理人(签名)：________

　　开户银行：________开户银行：________

　　帐号：____________帐号：____________

　　电话：____________电话：____________

　　电挂：____________电挂：____________

　　邮政编码：________邮政编码：________

　　签约时间：________年____月____日

　　签约地点：__________

　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日

工程合同 篇3

　　甲方（委托人）: 乙方（居间人）:

　　联系地址:联系地址:

　　法定代表人身份证：身份证：

　　联系电话:联系电话：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，然后依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、 如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，然后协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%（即人民币 万元，大写： 万元）。

　　2、居间报酬结算方式：

　　居间报酬总金额为人民币 万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的. 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，然后双方签字盖章后生效。

　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

　　合同签订地：

　　乙方指定账户户名：

　　乙方指定账户账号及开户行：

　　甲方：（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　年月日