水电的合同15篇

水电的合同15篇

　　随着时间的推移，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的水电的合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

水电的合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：工业城祠堂社区

　　工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设，水压测试，强弱电开关面板和插座的安装，灯具等电器件的安装，水路各个龙头，台盆，淋浴喷头及各个房间下水安装到位。避雷、消防管道、消防箱及配件。工程质保：

　　1、严格按照水电规范要求施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。

　　2、水路、电路隐蔽工程质保5年，在此其间内出现问题，由乙方免费维修。

　　二、价格

　　清包工费：元/平方，大写：元/平方。

　　三、付款方式

　　1、前期水电管路铺设完工，水压试验合格付元。

　　2、工程竣工，水电验收合格，付元。

　　四、材料

　　1、水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。

　　五、安全

　　施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。

　　本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20年月日

水电的合同2

　　工程名称：

　　发包方：

　　乙 方：

　　签订日期： 20xx年 月 日

　　建筑水电安装工程承包协议书

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。

　　一．工程概况：

　　工程名称： 工程地点： 施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程， 结构类型：

　　二、工期进度要求：

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　三、承包方式与范围： （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班。

　　四、承包价格

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《20xx年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20xx年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

　　6、材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程质量要求

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　7.保修期为一年。

　　五、施工工期

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　六、安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款

　　1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。

　　2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。

　　3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

　　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

　　八、双方职责

　　甲方

水电的合同3

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。水电安装劳务合同范本

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。水电安装劳务合同范本

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣 元/m2。

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　(一)有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

水电的合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了确保水电工程预留预埋，安装顺利完成，按照标准规范要求完成施工任务的总体目标，同时为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，本着平等互利互惠的原则签订本合同。

　　双方共同遵守：

　　一、工程名称，岷东城区棚户区改造（二期）工程。号楼标准层（富牛镇）。

　　二、号楼标准层水电图所有预留预埋 及二次安装，消防及预留预埋，由乙方承接。

　　三、乙方不含制作盒子、泡沫、套管。

　　四、工程单价：每平方 元，标准层面积最终劳务方结算为准，其中含进度、安全奖 元／㎡。

　　五、木工程付款方式以工程劳务和重庆达康签定的工程劳务，分包合同为准。乙方不准因为工资没有到位闹事或停工，乙方必须写承诺书。

　　六、乙方如半途退场，保证金不退还所有人工和工资，不给以结算，作为违约金，（不退，不结算）并且还要赔偿甲方一切损失。

　　七、签合同时，乙方须交保证金肆仟元整，主体六层，完工退还。

　　八、乙方不准任何理由（天气热或其它原因）跟不上进度。

　　九、乙方安全责任，进入施工现场，必须严格遵守各类规章制度和操作程序，如乙方任何罚款都由乙方承担。

　　十、乙方承包后，自负盈亏，风险自担，文明施工，工完料清。

　　十一、乙方承包后，工具、机械自带。

　　十二、安全事故：有劳务方买建安险，若发生意外（事故），除保险合同赔偿的费用外，甲方将以乙方的安全奖励 元／平方米作为赔偿，不足部份由乙方补足，节余的安全奖励由乙方领取，若无安全事故，则安全奖励 元／平方米全额领取。

　　十三、停电、下雨等人力不可抗拒的自然因素，甲、乙 双方各自承担责任。

　　十四、本合同一式两份，甲、乙双方 各执一份。未尽事宜双方协商解决。

　　十五、本合同自双方盖章、签字之日起生效，至财务结算清账目终止。

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话

　　年月日 年月日

水电的合同5

　　发包方(下称甲方)：

　　承包方(下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：文化苑小区水电安装工程

　　1.2工程地址：文化苑小区

　　1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

　　第二条工期

　　1、乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的'竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第五条合同价款

　　本合同价款按___万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照_____年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第六条工程款支付

　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

　　第七条设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第八条双方职责

　　甲方职责

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　(4)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　(6)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第九条安全施工

　　9.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　9.2乙方必须进行安全文明施工。

　　9.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　9.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第十条关于工期延误

　　10.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

　　(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

　　(2)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　(4)设计变更和工程量增加；

　　(5)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　10.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

　　第十一条合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同生效与终止

　　第十三条合同份数

　　13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　13.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

水电的合同6

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：水电安装工程及弱电部分，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。（给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器部分安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。）

　　二、承包概况：

　　包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不给予提供。

　　三、质量要求：

　　承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，出现返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金5%，保修期限为终验合格后两年内。

　　四、工期要求：

　　承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。

　　五、承包单价：

　　按建筑面积：19902 M按建筑面积19。00元/M，地下室建筑面积6102 M按建筑面积每平方米6。00元/M，以上合计总价：414750元整。 2222

　　六、付款方式：

　　1、工程进度款，按实际完成工程量支付50%，达到初验标准再支付20%，终验后再支付20%，住户钥匙交清后支付5%，验收完成后两年内返还保修金。

　　七、施工现场材料管理：

　　作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。

　　八、安全责任：

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。

　　由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。

　　九、承包方责任：

　　1、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理100倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款20xx元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款20xx元。

　　2、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

　　3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

　　十一、奖惩制度：

　　1。承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。

　　2。若在正常情况不按施工进度进行，每延误一天处罚1000。00元。

　　3。实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。

　　十一、相关事宜：

　　1。如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

　　2。 承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。

　　3。本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。

　　发包方：

　　签订日期： 年 月 日 电话：

　　承包方：

　　签订日期：年 月 日 电话：

水电的合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照（（中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安化县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：罗溪水电站土建工程

　　2：工程地点：安化县长塘镇罗溪村

　　3、工程造价：约万元（以实际结算为准）

　　二、承包范围

　　土建工程总承包。

　　三，承包方式

　　本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。

　　四、开工和竣工日期

　　1、开工日期20xx年____月____日。（以甲方书面通知为准）

　　2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。

　　五、工程质量和验收

　　1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。

　　2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。

　　3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。

　　4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。

　　5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。

　　6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。

　　六、结算方式

　　1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程20xx预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。

　　2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。

　　3、本合同工程结算按上述定额下浮%（人工工资不下浮）。

　　七、工程款支付

　　本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。

　　八、双方责任

　　1、甲方责任

　　负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作；协助乙方选择工程建设的临时设施场地；准确提供施工使用的水准点和标高控制点；提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源；委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作；按合同约定及时支付工程款。

　　2、乙方责任

　　组织精干人员进行施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划；编制施工方案、施工安全措施；按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料；严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担；承包人不得将本工程整体转包他人；按期保质保量完成施工任务。

　　九、违约责任

　　1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按（（中华人民共和国经济合同法》承担违约责任。

　　2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按（（中华人民经济合同法》承担违约责任。

　　十、附则：

　　1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。

　　2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。

　　3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。

　　4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。

　　5、本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电的合同8

　　出让方（甲方）：____________受让方（乙方）：____________

　　甲乙双方经友好协商，甲方同意将______________电站（以下简称电站）转让给乙方经营，现就转让的相关问题，双方达成以下协议：

　　一、电站的基本情况

　　电站座落于____________________________，总占地面积_____平方米，其中机房占地_____平方米，电站于_____年_____月_____日取得可研报告，_____年_____月_____日取得立项批复，_____年_____月_____日建成投产联网发电，总装机容量为_____KW，经营登记号为____________________________。具体厂房设施设备、道路、线路等情况详见合同附件《资产移交清单》。

　　二、转让价款和付款方式

　　电站转让总价款为人民币________________万元，分____期支付：

　　1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方_____万元。

　　2、二期：____________________________________

　　三、电站的交付

　　1、甲方应于______年_____月_____日前，将与电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等相关文件资料移交给乙方。

　　2、甲方应于______年_____月_____日前，将电站交乙方投入经营，乙方经营之日起的债权债务与甲方无关。

　　3、甲方应协助乙方办理好电站过户登记手续，办理登记的手续费、税费等全部费用由_____方承担。

　　四、甲方的权利义务

　　1、甲方有全额收取转让款的权利。

　　2、甲方必须处理好未转让电站前的债权债务关系，保证其对电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，并且不受到任何第三方的追索。

　　五、乙方的权利义务

　　1、乙方签订合同后在规定时间内付清全部转让款。

　　2、乙方取得电站的所有权和自主经营权。

　　3、乙方须依据文件、资料、协议等进行生产，认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约，做好安全生产工作。

　　六、违约责任

　　甲、乙任何一方违反本合同的条款，违约方应赔偿给另一方造成的一切经济损失。

　　七、其他约定

　　1、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本合同未完善的事项，双方可另行协商签订补充协议。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电的合同9

　　工程承包人：________________________（简称甲方）

　　劳务分包人：_________________________（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。

　　以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。

　　二、工程结算

　　工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月1日、15日两次￥元/人作为生活费；工程完工付至工程造价；工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳；中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。

　　三、质量标准

　　1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级；

　　2、标准规范

　　除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：

　　（1）施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理；

　　（2）合理使用材料，杜绝浪费；

　　（3）各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常；

　　（4）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；

　　（5）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%；

　　四、施工验收及工程的确认

　　1。乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准；

　　2。在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计算；

　　五、双方责任和义务

　　（一）、甲方责任和义务

　　1、。除非范本合同另有约定，甲方在________年________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；

　　2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；

　　3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审；

　　4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；

　　5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　六、乙方责任和义务

　　1。对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2。严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准；

　　3。乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，并严格配合水电气班组进行各项施工工序，如因人力资源不到位影响其他班组生产的，一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；

　　4。在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；

　　5。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，按安全标准进行施工，确保施工安全；

　　6。严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据需要调整工作时间，乙方必须配合甲方现场理人员的安排，如有不配合的，一次场地罚款管贰仟元）；

　　7、工作期间必须佩戴安全帽，如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责，并处罚款贰仟元至伍仟元；

　　8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失；

　　9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　10、公司施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。

　　七、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关文件要求施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；最终以甲审核的数据为准。

　　2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，有乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　八、其他

　　1、乙方必须具有相应的劳务资质，并提供相应资质复印件，费用由乙方自己负责。

　　2、乙方作业人员必须是18—50岁的男性公民，不得使用童工。

　　3、乙方特许作业人员必须持证上岗；

　　4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育，由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担；

　　5、乙方进场后，应向甲方提供花名册一份备案，甲方统一代办暂住证，费用由乙方承担；

　　6、违约责任：由过错方承担违约责任；

　　7、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

　　九、合同有效期及分数

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；

　　2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电的合同10

　　发包人全称：_______ (以下简称：甲方)

　　承包人全称：_______ (以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、 工程概况：

　　工程名称：_______

　　工程地点：_______

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　A、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、 电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款"第九条第4、5款"执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx; ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); ⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到"合格"质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为"不合格"，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000、00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定"合格"质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次

　　运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

　　① 综合价：、00元/㎡;

　　②计时工：普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

　　2、工程量的计量：

　　(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同)。

　　(2)零星工程：工程量以"工日"为单位进行计算。

　　(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位("整层"包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为： ①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

　　六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成"整层"工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成"整层"工程量之日作为"结算开始日"，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于"结算开始日"之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即"整层")进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即"整层")工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20xx)。

　　2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

　　3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。

　　甲方：_______

　　日期：_______

　　乙方：_______

　　日期：_______

水电的合同11

　　甲方：xx建设集团有限公司xx项目部

　　乙方：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　__________________________________。

　　二、工程地点：

　　__________________________________。

　　三、承包方式：

　　劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五、工期要求：

　　在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六、质量标准：

　　按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七、质量验收程序：

　　1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八、质量保修责任：

　　乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。

　　十、承包工费计算方式：

　　本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

　　乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣xx元/m2。

　　十三、付款办法：

　　1、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　2、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　3、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　4、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四、保证金的交付与退还：

　　乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金xx元。（按承包总价的的5%缴纳）。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五、限额用料：

　　甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六、甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　6、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八、违约责任。

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九、其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。

　　至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

水电的合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：

　　四、承包方式：包工、包安全、包进度;

　　五、建筑面积：____平方

　　六、总造价：______;

　　七、付款方式：

　　墙体和箱(1-3层)装完付，(3-6层)装完付，下水管装完付，上水装完付，暖气主管装完付。地暖装完付。室内线穿完付。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。

　　八、工程进度

　　甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。

　　九、安全措施

　　施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

　　十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电的合同13

　　工程名称：

　　甲方：

　　身份证号：

　　乙方：

　　身份证号：

　　为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

　　一、承包形式：

　　单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)

　　二、承包价格：

　　按甲乙双方协商决定，水电安装总面积x平方米，pvc和JDG混合轻工价格x平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)

　　三、工程进度：

　　按甲乙双方及开发商要求，总工程期x天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

　　四、安全：

　　甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

　　五、付款方式：

　　施工期间甲方按x楼和x楼分别单一楼次付款。

　　施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款

　　1、预埋期间标二封顶拨总轻工款x%元。主体封顶拨总轻工款x%元，

　　2、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款x%元。

　　3、给排水完成给排水完成拨总轻工款x%元。

　　4、穿线完成拨总轻工款x%元。

　　5、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款x%元。

　　6、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除x%元维修保证金外，剩余款项一次付清。

　　7、进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失。

　　8、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿。

　　六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担。

　　七、违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付x元作为违约金。

　　此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年xx月xx日

水电的合同14

　　发包方:（以下简称甲方）

　　承包方:（以下简称乙方）

　　根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、承包内容和技术要求

　　1工程图纸中的水、电项目等。

　　2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。

　　3、开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平，灯座的安装应保持同一直线，所有线管应保持通畅，不得有阻塞现象。

　　4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。

　　二、承包方式和承包单价

　　1、包工包料；

　　2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式，承包单价的确定：。

　　3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。

　　三、承包款发放办法

　　1、承包款支付方式：。

　　2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

　　3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划。

　　四、甲、乙双方的权利、义务

　　（一）甲方的权利、义务

　　1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。

　　2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

　　3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。

　　4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。

　　5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。

　　6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

　　（二）、乙方的权利、义务

　　1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标（质量、安全、施工计划、综合管理等）。

　　2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

　　3、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。

　　4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。

　　5、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。

　　6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。

　　7、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。

　　8、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。

　　9、认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净（如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。

　　10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。

　　11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。

　　12、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。

　　五、质量和安全

　　1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）

　　2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。

　　3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。

　　5、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。

　　六、考核和奖罚

　　使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：

　　1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。

　　2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。

　　3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。

　　4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。

　　5、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、斗殴等）。

　　七、其它

　　1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。

　　2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。

　　4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。

　　5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方担保人：

　　年 月 日

水电的合同15

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方位于______________一套楼房的水电改造前期由第三方改造后遗留诸多问题和不规范的地方，现甲乙双方经过友好协商，本着平等，互利，友好合作的意愿，达成如下协议：

　　一、施工前，有乙方工作人员与甲方在现场设计水电整改方案。

　　二、乙方所承包的水电路改造包括：

　　①水路整改；

　　②电路整改；

　　③水路，电路的封槽；

　　④开关，插座的安装；

　　⑤客厅顶部射灯线路的安装。由专业技术人员进行水电改造。

　　三、整改过程中所有使用的材料，由甲方负责购买。

　　四、在施工过程中遇到特殊问题后有甲乙双方协商解决。

　　五、进入该小区施工时需办理的相关手续，证件由甲方提供。

　　六、由乙方施工不当造成甲方经济损失，由乙方赔偿。甲方在前期考滤不周需乙方二次改造的，收100元/次人工费，材料费另计(乙方按原报价向甲方收费)。同时，乙方应本着为客户服务的原则，为甲方提供必要的设计方案。

　　七、工程款分两次付清，工程总承包价为壹仟贰佰圆整￥1200元，自合同签订后甲方支付总承包价的50%(￥600元)，整改完后支付总承包价的30%，(￥360元)乙方安装完开关插座后甲方支付总承包价的20%(￥240元)。

　　八、乙方保证所作的工程同下游工种的衔接，乙方在施工期将严格遵守该小区物业公司的管理制度。

　　九、水路试压验收，系统升压至8公斤，30分钟后管路不漏为合格。

　　十、人为因素及人力不可抗拒因素所造成的水路，电路的破坏除外质保期为壹年，在保修期内我公司将承担您因本公司施工所导致的维修损失。

　　十一、本合同经双方签字后生效，合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)__________乙方(盖章)__________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日