(优秀)房屋合同

(优秀)房屋合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是对双方的保障又是一种约束。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的房屋合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

房屋合同 篇1

　　房产持有人 ： （以下简称：甲方） 借用人： （以下简称：乙）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方租赁甲方房屋事宜达成如下协议：

　　一、乙方所租用房屋位置及面积

　　乙方所租用房屋位于海口市国贸大道56号北京大厦5层E房，建筑面积160.4平方米。

　　二、甲方出租房的.用途及设施

　　甲方出租给乙方的房屋金作用办公使用，乙方不得改变用途，房屋设施以现状实物为准。

　　三、租赁期限

　　1、租赁期限共 年。租赁从 年 月 日起至 年 月日止。

　　四、租金、押金、水电费、物业管理费等费用的支付方式及期限。

　　1、租金按建筑面积计算。本合同约定标的每月租金为人民币 元（不含税）。

　　2、乙方支付2个月的租金为租房保证金，即租房保证金为人民币 元。

　　3、租金以三个月为一个结算周期，每周期租金为人民币元。乙方保证在上个结算周期满前的十日内支付清下个月结算霞周期的租金。

　　乙方应在签订本租赁合同之日起内，一次性支付给甲方第一个结算周期的租金元；并支付保证金人民币元；二项合计人民币元。

房屋合同 篇2

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　甲方现因拆旧屋建新房，将整个拆、建工程以包工的形式发包给乙方建筑施工。双方就有关事宜达成如下协议：

　　一、拆屋：拆屋按 元/间计算，甲方房屋拆合 间，共计款 元整。乙方负责将房屋拆平、欠砖、清场等事宜，吊空心板由乙方叫人，工资由甲方支付。

　　二、屋基：以出地平面正负零为标准，正负零以下以点工计算工资，工价按大工 元/天，小工 元/天计算。

　　三、建新房

　　1、甲方将自己的房屋以包工形式承包给乙方，乙方统包后，尽可能地多招集人手施工，并指派一名主力人员负责建筑施工事宜，建筑结算由乙方一人负责。

　　2、房屋结构：甲方房屋砖混结构，顶上盖瓦。（具体结构见施工图纸）。

　　3、经双方协商，承包价为 元/间，整个工程按 间计算，总工程款为(大写) 元。所有点工部分均按大工 元/天，小工 元/天计算。在施工过程中，乙方不得以任何理由中途涨价。如果街道地区（街道以外不算数）工价确有上涨的现象，难以叫人，甲方将也随行就市按新价格与乙方结算。甲方分四次付清建房款。即每盖一层水泥板付 元整，付完第三次款后，余款待工程结束付清。

　　4、经协商，每间屋甲方付 条 元/盒的`香烟（可折款）。

　　五、乙方的义务：

　　1、整个房屋建筑一切大、小工均由乙方叫人，并由乙方支付他们的工资。同时乙方须自带自用工具、脚手架、泥桶、扁担等。篼、锹、扎脚手架铁丝、绳索等由甲方提供。

　　2、负责整个房屋的土建工程，包括做砖、倒梁、倒立柱、倒地坪、内外墙粉刷、粉倒板、盖瓦、做楼梯、做屋面出水沟、安装下水道、正面墙贴砖（底楼在外）、挑砖（瓦）、和泥、拉白灰、筛沙等。室内外嵌贴砖另计。

　　3、建筑质量：“百年大计，质量第一”，乙方在施工过程中，必须高标准，严要求，严格按照施工标准施工，砖墙做到平、正、直；大梁、立柱保证结构牢固，表面平正，棱角直，并负责钢筋扎匝；地坪平、收浆细；粉刷平，不得有明显凸凹；屋面严实，不漏水；出水沟（筒）安装合理，接头严密，不漏水。

　　六、交付日期：自奠基之日起，乙方应抓紧一切时间施工，并根据各阶段施工进展情况，提前安排甲方备料，确保在农历 月 日前竣工。如延误，按每迟交屋一天扣工程款 元。如因天气或甲方备料等客观原因延误工期，可适当延长。

　　七、安全事项：“安全是一切工作的生命线”。乙方是安全生产第一责任人，在施工过程中，必须督促各施工人员注意安全事项。条件许可的情况需自带安全工具作业，如有安全事故发生，概由乙方承担，甲方将不负任何责任。

　　八、违约责任：

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，必须遵照执行，如有违约，所引起的后果概由违约方负责。

　　甲方签字： 乙方签字：

房屋合同 篇3

　　本协议由以下双方当事人在_________签订：

　　甲方(赠与人)：_______________________

　　住所：_______________________

　　身份证号：___________________

　　共有人：

　　住所：_______________________

　　身份证号：___________________

　　乙方(受赠人)：_______________________

　　住所：_______________________

　　身份证号：___________________

　　赠与见证人：_______________________

　　住所：_______________________

　　身份证号：___________________

　　为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务，甲乙双方本着诚实信用的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。

　　第一条

　　甲方决定将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套，房屋所有权证号：，建筑面积_________平方米(商房、住宅)无偿赠与给乙方;乙方同意接受此赠与。甲方保证其对上述房屋拥有所有权。因甲方赠与房产系共有产权，此赠与行为由共有人确认并在此赠与合同上签字。

　　第二条

　　甲方保证本次赠与并无任何不正当目的，甲方已将其所知的一切包括瑕疵在内的注意事项告知乙方(但甲方不保证本次赠与物完全无瑕疵)，如有隐瞒导致乙方受赠后造成的`损失由甲方承担赔偿责任。

　　第三条

　　根据法律规定和甲方要求，乙方保证将房屋不用于违法(或双方约定的其他事项)等事项。如因乙方用赠与财产从事非法活动，甲方有权撤销赠与，并收回赠与财产。

　　第四条

　　本协议生效后，甲方应在_________日内向乙方移交上述房屋;并应在_________日内协助乙方到有关房产管理部门办理有关变更登记的手续。

　　第五条

　　乙方无须向甲方支付任何费用，但与移交上述房屋有关的费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由乙方负担。

　　(如赠与协议有附加条件，可在此处填写附加约定)

　　第六条

　　赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。

　　第七条

　　受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与：

　　(1)受赠人不履行赠与合同约定义务的。

　　(2)严重侵害赠与人或者赠与人近亲属利益的。

　　第八条

　　本协议生效后如双方为履行本协议发生纠纷，应协商解决。协商不成，任何一方可以向有管辖权的法院诉讼。

　　第九条

　　本协议生效后，双方共同遵守。如一方违约，应承担违约责任。违约方应向对方赔偿因履行本合同的一切损失。

　　第十条

　　本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。本协议在双方签字后生效。

　　甲方：(签字)_________乙方(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋合同 篇4

　　出卖方（甲方）：___________________________

　　地 址：____________________________________

　　邮码：_______________ 电话：_______________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　购买方（乙方）：___________________________

　　地 址：____________________________________

　　邮码：_______________ 电话：_______________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　协 议 书：

　　根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋 栋 间，建筑面积为____平方米。

　　第二条 上述房产的交易价格：

　　第三条 付款时间与办法：

　　1。

　　2。

　　第四条 甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

　　第五条 税费分担

　　1。甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____％的交易费；承担公证费、协议公证费。

　　2。乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的.交易额的____％的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

　　第六条 违约责任

　　1。乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____％的违约金。

　　2。甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款____％的违约金。

　　第七条 本合同主体

　　1。甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2。乙方是____________单位，代表人是____________。

　　第八条 本合同经国家公证机关____ 公证处公证。

　　第九条 本合同一式 份。甲方产权人各一份。乙方一份，________ 房产管理局、________ 公证处各一份。

　　第十条 本合同发生争议的解决方式：

　　甲 方：____________ 乙 方：____________

　　代 表：____________ 代 表：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

房屋合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为3

　　5、非住宅为4

　　5、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元㎡ 、屋里保温 55.00元㎡、外墙防水涂料 20 .00元㎡(均含税金和配套费)

　　3、施工面积：外墙面积暂定5000

　　2、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.

　　4、工程造价暂定：458000.00元

　　二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：按实际施工的`竣工面积进行结算。

　　五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满________年后付清(无息)。

　　六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　1

　　1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十

　　一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:代表年____月____日

　　乙方: 代表________年月____日

房屋合同 篇6

　　甲方（开发商）：

　　乙方（塑钢门窗）：

　　丙方（供货商）：

　　经甲乙丙在平等自愿的基础上达成如下协议：一、经甲、乙、丙三方同意，甲方以所建工程的 小区1116号楼房屋折抵乙方工程款，乙方转抵丙方，丙方同意乙方以抵顶的房屋 小区号楼 抵顶塑钢门窗费用，该房屋面积46.8平米，每平米价格18000元，总房价 元。

　　二、在本协议签订后，甲方认可丙方享有与房屋预售合同中的购买人相同的权利，甲方与其他购买人签订的制式房屋预售合同中规定的双方权利和义务的条款，同样适用于本合同三方当事人。

　　三、本协议签订后，在甲方为所有购买人办理房屋产权证完毕之前，丙方可以随时变更购买人姓名。

　　四、甲乙双方因履行建筑施工合同中发生争议与丙方无关。

　　五、本协议在生效后15日内，由乙方协助丙方与新疆合生创展房地产开发有限公司签订《商铺房买卖合同》乙方承诺丙方抵押房屋不存在其他事由被查封、抵押或出售等权利瑕疵；乙方保证抵债的房屋无产权上的争议，并在未征得丙方书面告知的情况下，不得出售所抵债房屋。有关此商铺的具体情况，由丙方与新疆合生创展房地产开发有限公司签订的`《商铺房买卖合同》中予以详细约定。

　　六、本协议签订后，乙方必须负责协助丙方办理所有有关该住房的手续及相关证件，并配合丙方办理房产手续，相关费用由丙方承担，与甲、乙方无关。因办理房屋产权变更的所有事宜，均由乙、丙双方自行协商，与甲方无关，丙方不得就此向甲方主张任何权利。

　　七、本合同三方签字后即生效，合同履行期内三方均不可违约，如任何一方发生违约均按合同交纳总价的20%违约金。

　　八、甲乙丙三方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成，由当地人民法院裁决。

　　九、本合同签字盖章后生效。

　　其他约定：

　　开发商（甲方）盖章：

　　签字：

　　电话：

　　塑钢门窗（乙方）盖章：

　　签字：

　　电话：

　　供货商（丙方）盖章：

　　签字：

　　电话：

　　签订日期： 年 月 日

房屋合同 篇7

　　甲方（全称）：___________________

　　乙方（全称）：___________________

　　甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____________（工程全称）签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________、

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年；

　　3、装修工程为_____年；

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年；

　　5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期；

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年；

　　7、其他项目保修期限约定如下：______________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的'项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

　　4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：_____________

　　本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　甲方（公章）：____________

　　法定代表人（签字）：________

　　_________年_______月______日

　　乙方（公章）：____________

　　法定代表人（签字）：________

　　_________年_______月______日