钢构安装合同
随着法律观念的深入人心,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家收集的钢构安装合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
甲方:______________
厂法定代表人:_________________
厂长乙方:_________________
甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:_________________
一、安装的项目名称和地点:_________________
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:_________________名称规格型号数量安装合计
三、完成安装的期限:从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安装的质量要求:_________________
五、安装的安全责任:_________________乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;
六、安装报酬的.结算支付时间:_________________
七、违约责任:_________________乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;
八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由_______________县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。
甲方:______________厂乙方:_________________
合同编号:___________________
发包方:___________________ (以下简称甲方)
分包方:___________________ (以下简称乙方)
甲乙双方经协商,就甲方将甲方承包的的制作、安装施工劳务发包给乙方事宜达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利义务。
1、工程概况
1.1工程名称及工程量
1.1.1 ___________________平方米(结算时按实际投影面积计算)
1.2工程地点:___________________
2、承包范围、方式
2.1承包范围:乙方承包甲方所提供的施工图纸内所包含的本合同第1.1条款所述的钢结构工程所需要的预埋螺栓、钢柱、钢梁、栈桥梁、栈桥走道板、栏杆、檩条、支撑、屋面板、墙面板、包边包角等的全部构(组)件的安装劳务。
3、劳务价款及其支付
本合同各单项采用固定综合单价方式计价,合计:___________________元,大写人民币___________________。
3.1劳务价款的支付
按进度拨付。即:进场施工7个工作日后付合同价款10%,主体结构吊装完成后付合同价款30%,完成吊车梁及屋面板安装完成后付合同价款30%,业主方验收合格后14个工作日内付总款的25%,工程质量保证金为总工程造价的5%,验收合格一年后十日内无息付清。
4、质量标准
4.1制作、安装质量符合图纸要求及相关验收规范规定。
4.2质量合格、外观优良。
5、合同工期
5.1开工日期:以甲方向乙方发出进场施工通知的次日开始计算工期。
5.2竣工日期:___________________
5.3合同工程施工工期为___________________日。若乙方提前完工,则甲方按___________________元/日予以奖励,但总奖励金额以___________________元为上限;若乙方不能按期竣工,则每逾期一日,乙方应当向甲方支付___________________元的违约金。
5.4若遇下列情况经甲方代表签证的或在实际发生下列情况后乙方能够提供证据的,工期作相应顺延。
5.4.1甲方在合同规定开工日期前,不能向乙方提供施工场地、进场道路,施工用水、用电未接通至施工地点、施工场地障碍物未清除,影响乙方进场施工的。
5.4.2甲方未将甲方按照本合同的约定负责供应的材料、设备、成品或半成品等按甲乙双方认定的时间运至乙方施工场地,或运至施工场地的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时存在质量或其他缺陷而需要修理或改造或更换等而延误乙方施工进度的。
5.4.3因停水、停电影响乙方施工的,若一天内停电4个小时及其以上但不足8个小时的则顺延半天,达到8小时及其以上的顺延一天。
5.4.4遇影响施工的雨天的(以气象部门的证明为准)。
5.4.5甲方延误为乙方办理签证手续影响下一工序施工的;甲方未按约定拨付预付款、工程进度款、代购材料款而影响乙方施工进度的。
5.4.6发生人力不可抗拒的自然灾害而影响乙方施工进度的。
6、双方权利与义务
6.1乙方权利、义务
6.1.1乙方应当保证其具备承包本合同工程施工劳务的合法的资格、资质,因乙方不具备相应资格、资质而产生的一切法律责任及后果由乙方承担。
6.1.2乙方应当按照甲方提供的施工方案图组织具备承担本合同工程施工资格、资质的专业人员进行施工,不得偷工减料。
6.1.3乙方应当在本合同签订之日起算五日内,向甲方提交施工进度计划表报甲方审核批准后实施,乙方并应当将乙方参与本合同工程施工任务的人员名单及其相关证件复印件加盖乙方公章并经乙方经办人员签名后交予甲方备案。
6.1.4乙方必须遵守甲方的《施工现场管理规定》以及本合同工程业主、业主方委托的.监理、业主方施工现场管理人员、甲方现场施工管理人员关于施工现场秩序等方面的管理,如有违反,应当承担相关的处罚【注:“惩罚性违约金”的简称,下同】。
6.1.5乙方应当自行交费为乙方参与施工的全部人员投保足以足额弥补发生人身伤亡事故损害的商业保险并在甲方向乙方支付劳务预付款之前将保单复印件交甲方备案,否则甲方有权不支付劳务预付款并可根据乙方已提供的乙方参与施工人员的花名册名单投保,保费从乙方应得的劳务价款中扣除。
6.1.7乙方应当在施工中做到安全文明施工,杜绝人身、财产损害事故的发生,并承担施工中所发生的一切事故所造成的全部损失。
6.1.8乙方应当服从甲方现场施工管理人员的检查并听从指挥,甲方现场施工管理人员要求乙方对不符合质量要求的施工进行返工的,乙方必须返工。
6.1.9乙方应当至迟在竣工日期前竣工,除非存在工期顺延或甲方同意延期竣工的情况。
6.1.10隐蔽工程在隐蔽前应当通知甲方验收,未经甲方验收通过的,不得进行下一道工序施工。
6.1.11乙方对本合同工程保修壹年(但人为、不可抗拒因素造成的损坏不属保修范围)。保修期内,乙方在接到甲方的维修通知之时起算二十四小时内应当派人对本合同工程进行维修,并应当在每次维修完成后取得业主签证。若乙方未照前述及时进行维修,甲方可自行安排人员进行维修,所产生的一切费用由乙方负责。
6.1.12乙方负责保管放臵于工地的各类材料,若发生材料短缺、损害、灭失的,则乙方应当应甲方的要求向甲方赔偿材料购进含税价金额或材料;若乙方私自处理材料边角料、剩余材料、废品的,乙方不仅应当向甲方赔偿损失,甲方还有权按照乙方每私自处理一次处罚乙方___________________元的标准对甲方予以处罚。
6.1.13乙方应当及时向乙方参与施工的人员、民工发放工资,并在发放之日起算五日内将工资发放表上报给甲方;乙方拖欠工资的,甲方有权直接以乙方所应得的劳务款向乙方参与施工的人员、民工发放工资。
6.1.14乙方不得将本工程施工劳务的任何部分分包或转包。
6.1.15乙方在安全生产方面应当尽到以下职责
6.1.15.1设臵一名兼职安全员,负责参与项目部的安全生产活动及主持、监督本班组的安全生产工作,并及时建立安全台帐。
6.1.15.2负责对新进场的职工进行第三级安全教育,并对班组内新老职工进行合理的搭配,对新职工起传、帮、带作用。
6.1.15.3乙方组织的施工人员需要到甲方备案,并与施工人员签订《临时劳务协议》。
6.1.15.4乙方应当保证施工班组人员应相对固定,不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组,无“三证”人员不得进入制作施工现场。
6.1.15.5乙方应当认真执行劳动保护条例,为施工人员配备劳保用品。
6.1.15.6应当对施工人员进行定期或不定期的安全教育工作。
6.1.15.7特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作,禁止擅自操作其它工种的一切设备,支架。(如接电、开机、拆架等等)
6.1.15.8施工班组应自觉做好“落手清工作”,及时清除建筑垃圾,若不听从甲方现场施工管理人员指挥,每发生一次,甲方对乙方处以________ -____________元/次处罚,若影响下一工序进行的,视情节轻重予以________ -____________元/次处罚。
6.2甲方权利、义务
6.2.1甲方为乙方施工提供施工用水、电,乙方应当自甲方指定地点接入水、电用于施工。
6.2.2甲方提供本工程钢结构部分的所有原材料及油漆、焊条、切割片等易耗品。
6.2.3对乙方提出的安全生产方面的问题,甲方应及时答复或三天内处理、解决。
6.2.4负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。
6.2.5按照本合同的约定向乙方支付劳务价款。
6.2.6接到乙方竣工验收报告后及时组织竣工验收。
6.2.7对安全生产工作进行整体布臵,管理,有权开展日常的安全生产大检查,对发现的问题及薄弱环节,有权督促乙方限期整改。
7、验收
乙方完工之日起算三日内应当向甲方提交竣工验收报告,甲方在收到乙方提交的竣工验收报告之日起算五日内应当组织有关单位、人员进行验收。
8、结算
本合同工程经竣工验收符合甲方质量要求的,乙方应当在竣工验收完毕之日起算七日内向甲方提交结算书,由甲乙双方进行结算。
9、特别声明
关于本合同工程的结算以及其他任何处臵甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准,其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。
10、违约责任
10.1本合同一经签订,甲、乙双方均信守条款,不得违约,否则,违约方应当一次性向相对方支付贰万元人民币的违约金,并承担相对方应对违约方的违约行为、追究违约方的违约责任所花费的包括但不限于聘请律师以及其他专业人员、调查、交通差旅、公证等的费用。
10.2若因乙方原因导致甲方、甲方的发包方、本合同工程业主方受到行政处罚而致使甲方承担处罚责任的,则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的处罚责任。
10.3若因乙方原因致使本合同工程逾期竣工而导致甲方向甲方的发包方、本合同工程业主方承担违约责任、损失(损害)赔偿责任的,则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的前述责任。
11、其他
11.1本合同本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效。
11.2本合同附件《安全责任书》为本合同的组成部分。
甲方:__________________乙方:__________________
地址:__________________地址:__________________
法定代表人:__________________身份证号码:__________________
委托代表人:__________________委托代理人:__________________
电话:__________________电话:__________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
发包方(以下简称甲方)___________________________________ 发包方(以下简称甲方)___________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,同意订立本合同。
第一条:工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围和形式:
发包方(以下简称甲方)
4、工程建筑面积 ㎡ ,工程楼层 层 ,工程总价款 元 ,大写:
5、工程立项批准文号:
6、附注:
第二条 施工准备
(一)甲方: 月 日前使施工场地具备施工条件,包括:
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的相关资料:
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的食宿用房;
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底。
4、甲方派驻 为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。
(二)、乙方:
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的`有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条 工程工期
1、根据双方协商,商定总工期 天(日历天),自乙方收到甲方约定的金额定金以后 天内进场开工,进场前 天,甲方向乙方发出进场通知书,工期以进场通知书说明的进行时间开始计算。即 年 月 日以前竣工。
2、遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
2.1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求,影响进场施工时间或影响工程的进度的。
2.2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的材料不准确而延误工期的;
2.3因为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的
2.4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风
2.5未按本合同规定支付定金或工程进度款;
2.6人力不可抗拒的因素而延误工期
2.7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的。
2.8乙方在以上情况发生后的第三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。
第四条 工程质量
1、本工程质量经甲、乙方双方约定要求达到合格标准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、规范和标准进行制度和施工,并按甲方派驻代表的监督;
3、工程质量达不到约定的部分,甲方代表一经发现,应及时通知乙方,要求拆除或重新施工,乙方就按要求拆除或重新施工,直到复合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
4、承包方对该工程实行保修。保修时间为本工程竣工验收合格之日的
第二条期 个月。
第五条 工程价款的支付与计算
1、本合同签订后,甲方即支付合同总价 %定金,计人民币 元给乙方;此定金作为双方发行主合同的担保。合同开始发行之后,转为合同工程款;
2、乙方钢构材料进场安装时,甲方即支付合同总价 %,计人民币 元给乙方;
3、钢构主体安装完成及彩钢板进场时,支付合同总价 %,计人民币 元给乙方;
4、竣工验收合格后七天内,余款 元一次性付清。(留1%半年内无质量问题付清)
第六条 施工与设计变更
1、本工程的施工以设计文件和图纸会审为依据,未经甲方或设计单位同意,乙方不得擅自作出修改。
2、甲方如需设计变更,必须提前提出书面修改通知给乙方,并征得设计单位同意,出具修改联系单。涉及工程款或工期变化时,由甲乙双方另行订立补充协议,参照全国、浙江工程预算、费用定额和罚款。
第七条 工程验收
2、工程具备竣工验收条件乙方应及时向甲方提出竣工验收申请。甲方在收到竣工验收报告次日起七天应组织验收,逾期不组织验收,视为竣工验收合格。竣工验收通过,竣工日期为乙方竣工验收报告提交之日。经验收需要改进行,应为改进后提请甲方验收的日期。
第八条 奖罚及责任
1、乙方如未在约定的工期内完成施工任务,延期完工的,应当向甲方支付违约金,违约金的计算方法:以工程总价款为基数,按人民银行同期限贷款利率,自应该竣工之日起计算至实行竣工之日止;
2、甲方也应按时支付工程款和工程余款,否则按2%承担相应的违约责任;
3、工程竣工未经验收或验收未通过,甲方不得擅自使用,否则视为验收合格。
第九条 纠纷解决办法
1、本合同在履行中如有争议,双方应协商解决。双方协商不成的,可依法向人民法院起诉,双方约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为乙方住所地。
第十条 附则
1、本合同一式 份,甲方双方各执 份
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章生效;
3、本合同未尽事宜,参照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)执行。
4、补充协议:
发包方(单位盖章) 承包方(单位盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
单位地址: 单位地址:
开户银行: 开户银行:
银行账号: 银行账号:
联系电话: 联系电话:
传真: 传真:
工程名称:委托单位:检测单位:
委托单位(甲方): 检测单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合,确保检测质量,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条、工程概况
第二条、检测依据
2.1 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-
2.2 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-
2.3 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-
2.4 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89
2.5 《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1
2.6 《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231
2.7 《钢网架螺栓节点》JG10
第三条、检测项目、数量及收费
第四条、结算与付款方式
4.1 双方约定采用下列第 条方式进行结算。
4.1.1 按双方约定的检测费人民币(大写): 实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准,以实际检测量进行结算。(实际检测量为报告数量)
4.2 双方约定采用下列第 条方式进行付款。
4.2.1 合同签订 日内,甲方一次性支付全部检测费 元。
4.2.2甲方预付检测费 元,余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。
4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
第五条、收费依据
1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字38号;
2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[20xx]24号;
3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[]14号;
4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。
第六条、双方义务、权利
6.1 甲方义务
6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;
6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;
6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;
6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利
5.2.1 对测试数据有知情权;
6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
6.3 乙方义务
6.3.1 根据甲方需要提供检测资质证明文件;
6.3.2进入工地现场后 天内完成现场检测工作。遇特殊情况应及时与甲方沟通。
6.3.3现场检测全部结束后 天内出具正式报告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定,安全操作。
6.4 乙方权利
6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。
6.4.2 根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。
第七条、样品处置
7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留,不合格样品保留十五天,甲方如有其它要求,请在“委托协议书”中说明。
7.2甲方对贵重的或要求回收的'样品应在“委托协议书”中注明,并于送检的十五天内办理领取回收手续,逾期由乙方自行处理。
第八条、检测结论异议的处理
8.1 甲方对检测结果持有异议,应及时与乙方协商,也可经双方共同认可的检测机构复检。
8.2 复检结果与原结果相同时,由甲方支付检测费用,反之由乙方承担复检费用。 8.3 若甲乙双方对复检结果仍有异议,应向当地建设主管部门申请解决。 第九条、说明
9.1 正式进场时间由检测联系人电话确认,届时甲方务必完成现场的准备工作,否则延误检测的责任由甲方自负。
9.2 对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话: )。
第十条、未尽事宜,双方友好协商解决。
第十一条、本合同一式 份,甲乙双方各 份,双方签字盖章后生效。
第十二条、补充条款:
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
开户行:
单位盖章:签订日期:
帐 号:
单位盖章:
签订日期:
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/fanwen/hetong/957330.html