吊装运输合同
随着法律观念的日渐普及,合同出现的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的吊装运输合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
托运方:________(以下称甲方)
承运方:________(以下称乙方)
根据国家有关法律规定,经过双方友好充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条甲方委托乙方将货物(名称) (详见出货单) ;尺寸:(详见出货单) ;重量:(详见出货单);件数:(详见货出单);工期:双方约定的起始日期;工作内容:包括货物在厂区的拖拉移位、吊装上车、运输押运、货物卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的安全工作)或甲乙双方约定的其他工作。
第二条货物起运地点:_________;货物到达地点_________。
承运方应按托运方指定地点提货和接收货物,并按托运人指定的交货地点交付托运货物。
第三条货物承运日期_________;货物运到期限_________。
承运方应按托运方指定的日期接收货物,并按托运人指定的期限交付货物。
如甲方需要变更到货地点或变更收货人,甲方应当提前通知乙方。
第四条货物的保险事宜:
甲方所托运的货物,原则上应当投保运输全过程中的货物运输险。
1、如果运输中出现货损,由乙方向保险公司索赔并按货物价值赔付甲方。甲方配合乙方的索赔工作。
2、甲方不再办理货物运输险,若在运输过程中不慎出现货物损失,乙方承担所有的赔偿责任;甲方不承担任何赔偿责任。
第五条货物装卸责任和_________。
承运方应以自身能力合理装载货物,并安全卸载货物或双方约定的其他装卸方式。
第六条收货人领取货物及验收办法_________。
货物运达目的地后,由乙方将货物交付与甲方,甲方核对清单,检查货物,给乙方出具收货凭证。乙方持有收货凭证,视为乙方已经将货物运达目的地。收货人领取货物仅表明收到货物,不等同于认同货物已安全到达目的地,即使是收货人及其相关人员有任何签字或盖章行为。收货人可在收到货物15日内对收到货物的数量及毁损提出异议。收货人的异议视为托运人的异议。
第七条运输和吊装费用及结算方式:
托运人按与承运人商定的价格及方式与承运人结算运输费用。
承运人应自行承担过路、过桥费、车辆罚款、保险费等。
第八条甲乙双方的权利义务
一、托运方的权利义务
1.托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。
2.托运方的`义务:按约定向承运方交付运费。
二、承运方的权利义务
1.承运方的权利:查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系。
2.承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。
3.承运人应保证运输司机能及时联系。
4.未经托运人许可,承运人不得将货物委托他人转运。
第九条违约责任
1.不按合同规定的时间和要求配车发运的,承运方应偿付托运方违约金_________元。
2.承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。
3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏等任何原因所导致的后果,承运方应按实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
4.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
(1)不可抗力;
(2)货物本身的自然属性;
(3)货物的合理损耗;
(4)托运方或收货方本身的过错。
第十条争议解决
双方在履行合同过程中如有争议,应本着诚实应用原则友好协商。如协商不成,可向托运人所在地人民法院起诉。
第十一条合同期限
本合同自_______年____月____日起生效。有效期壹年,从签订日起实行。未尽事宜双方可协商补充另附协议,协议和合同同时生效。
第十二条本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各一份。
第十三条双方另行约定的其他事项:
1、乙方参加工程施工人员必须接受甲方的安全管理
以上条款因战争、罢工、地震、台风、自然灾害及政府行为或国家有关政策的调整等不可抗力,造成无法履行时,互免赔偿责任。
托运方(盖章):承运方(盖章):_________
代表人(签字):代表人(签字):________
地址:地址:_________
电话:电话:_________
开户银行:_______开户银行:_________
帐号:_______帐号:
签订日期:_______20________年____月____日签订日期:_______年____月____日
签订地点:_______签订地点:________
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安全工程条款》、《建设工程施工合同条款》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,签定本合同。
第一条工程内容:
乙方负责甲方年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。
第二条工程要求:
1、承包方式:乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、包风险。未经甲方同意,严禁转包、分包。
2、工期要求:工期期限为:20_年月日,单项工程工期进度根据现场实际情况,即甲方工程进度具体情况确定。乙方同意按甲方现场的工程进度和要求工期进场施工,甲方根据现场实际情况可以调整工期。
3、技术标准:乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程技术要求以及甲方的技术要求开展作业,保证施工质量。
4、安全规定:乙方应严格遵守工程建设有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方及监理人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护,消除事故安全隐患。乙方在施工中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
第三条合同价款:本合同采用单价包干方式。箱梁运输、吊装总包干费用为叁拾肆万伍仟陆佰元整(345600元)合同价款为:
1、公路运输(进出场)费用(含装卸费):壹仟贰佰元/片(1200元/片)运输费:1200/片×48片=57600元
2、吊车吊装及安装费用:陆仟元/片(6000元/片)。吊装及安装费:6000元/片×48片=288000元以上综合单价结算时不作任何调整,综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件,充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、雨季气候条件、建安营业税及附加的税金费用等因素,结算时不再调整。
第四条甲方的权利与义务
1、甲方根据单项工程要求向乙方提供工程地点及设备人员要求,并对提供的'时间、进度与可靠性负责。
2、负责与地方其他相关管理部门沟通,协调乙方进场事宜,并协调现场工作条件。
3、甲方有权根据有关规定,对乙方安全业绩及各种资质,特别是安全资质进行审验。
4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件,并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。
5、甲方有权对乙方合同执行情况进行监督,并对因乙方原因造成的单项工程进度影响提出整改,对严重影响工程进度并造成损失的,甲方有权提出经济赔偿。
6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁运输、吊装作业,因乙方原因造成甲方工期延误,有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。
第五条乙方的权利与义务
1、乙方有义务按照甲方要求,按时组织人员及设备,配合甲方完成施工。
2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求,完成运输及吊装作业,并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。
3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度,因乙方原因造成物品损毁,乙方应承担全部责任,并赔偿经济损失。
4、乙方负责提供乙方所有人员的人身及公众责任险,对于乙方所雇用的任何工人或其他人员因任何意外或受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿,甲方将不负任何责任。
5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的避险措施。
6、因乙方原因造成甲方工期延误,应做相应的赔偿。
第六条费用结算及付款
1、本合同无预付款。
2、单价结算时不作任何调整,总价按实际发生的工程量结算。
3、工程在由甲方、监理、业主验收后无进度及质量问题的前提下,并当乙方提交足额正规有效的发票后,甲方在乙方完成全部工程结束后3个月内,向乙方汇全部工程款。
4、因乙方原因造成甲方工期延误,甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。
第七条违约责任
1、在合同执行期内,双方必须遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同,否则违约方承担责任。
2、若乙方非因甲方原因和不可抗力不能完成工程内容的,甲方有权立即解除合同,另外委托其他单位。同时,乙方应向甲方支付合同总价款的20%的违约赔偿金,并向甲方赔偿由此造成的工程延期损失。
3、甲方因作业场地协调不利原因影响乙方施工作业进度,工期要求可以相应调整。
4、如因乙方过错、质量问题,而引起工程返工,由此引发的所有费用由乙方承担。乙方如给甲方及其他第三方造成损失,乙方除负责采取积极补救措施外,免收损失部分施工费,并赔偿全部损失。
5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方承担的费用,则甲方可在其应付款中直接予以扣除。
第八条:其它
1、本合同自签定之日起生效,有效期一年。合同到期后如果有未完工工程,则合同有效期顺延至工程完工。
2、本合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商处理,解决不了时,双方可向白城市仲裁委员会提出仲裁。
3、如因乙违反合同约定而产生纠纷、诉讼,则乙方除应承担违约赔偿责任外,还应当承担对方因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用。
4、合同中如有未尽事宜,双方应协调一致,可签定补充协议,补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同样的法律效力。
5、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
一、甲方:
(委托方)公司
地址:
电话:
传真:
统一社会信用代码:
二、乙方:
(承运方)公司
地址:
电话:
传真:
统一社会信用代码:
三、吊装物:
名称:
类型:
数量:
四、运输路线及目的地:
(1)起点:地点
(2)中转:地点
(3)目的地:地点
五、吊装作业时间及地点:
(1)时间:_______年_______月________日
(2)地点:地点
六、运输合同价款:
合同价格为人民币 元整(大写)。
七、吊装作业费用:
(1)吊装费用为人民币 元整,费用由乙方承担。
(2)装卸费用为人民币 元整,费用由甲方承担。
八、付款方式:
(1)合同签订时,甲方应支付货物全部价款的 %作为预付款,剩余款项在吊装作业完成后 天内支付。
(2)乙方应在合同签订后 天内向甲方提供吊装作业费用、装卸费用明细。
九、保证金:
(1)甲方需为合同项下的吊装作业向乙方支付人民币 元整作为保证金。
(2)吊装作业完成后,乙方应按照本合同约定的期限向甲方返还保证金。
十、违约责任:
(1)如甲方未按照本合同约定的时间和地点支付款项,则视为甲方违约,甲方应承担相应的违约责任。
(2)如乙方未按照本合同约定的`时间和地点完成吊装作业,则视为乙方违约,乙方应承担相应的违约责任。
十一、争议解决:
本合同因履行发生争议,双方应协商解决。协商不成的,甲方有权向负责合同签订地的人民法院提起诉讼。
十二、本合同的效力:
本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
甲方:(签字、盖章)
乙方:(签字、盖章)
签约日期:_______年_______月________日
甲方:xxxxxxx有限公司
签订地点:哈尔滨
乙方:xxxxxxx有限公司
签订时间:20xx年6月22日
因甲方1号库房现需搬迁,经甲、乙双方协商,就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜,本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量:1号库房库存材料吊装及运输,具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点:
运输期限(20xx年6月29日至20xx年11月20日止)。
三、合同价款单价为:
1、吊车(1)8吨:元/车/次100元/拖拉机
(2)50吨:元/小时
(3)25吨:元/小时
2、随车吊(1)6吨:元/趟,厢长6米
(2)8吨:元/趟,厢长8.5米
3、板车(1)半挂:元/趟,厢长12米
(2)拖拉机;元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式,甲乙双方在签订协议后,甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用,拉运完毕后,双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准),乙方提供全额吊装发票,甲方三日内一次性结清运费,以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备,确保甲方货物运输,在双方约定的运输期内,保质保量完成运输任务,及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管,在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整,乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑,并将登记单随车带至甲方库房,由甲方人员对货物的.数量、状况进行验收,如有损坏丢失,由乙方承担赔偿责任.
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作,严格按安全标准组织吊装,并随时接受甲方负责人员监督,乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定:乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经甲乙双方签字、盖章生效,本协议双方共同遵守。
法定代表人:
法定代表人
或委托代表人:
或委托代表人:
联系电话:
联系电话:
日期:
日期:
承租方(甲方):
出租方(乙方):
甲乙双方经协商签定如下协议。
1、甲方雇用乙方完成桩基础检测堆载物吊装运输工作。
2、佣金按如下方式计算:
1)堆载块(重7吨)市内运输:150.00元/根/趟;
2)堆载物吊装:2200.00元/次(70根以下);
3)堆载物倒垛:20xx.00元/次(70根以下);
4)其他情况双方另行协商价格。
3.佣金支付方式:一个月结算付款一次。
4、甲方必须准确清楚地告知乙方堆载物吊运地点并负责场地三通一平。5、在吊装过程中,因乙方操作人员操作不当引起的人员伤害、货物损毁责任由乙方负责。
6、甲方只有合理调度权。安全、吊车技术操作均由乙方负责。7、违约责任
1)乙方不得擅自将车调走,否则按相关损失对甲方进行赔偿。2)甲方必须按本协议的约定时间付款。
8、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
9、本协议执行过程中若发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成,可向当地仲裁委员会提请仲裁。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代理人:
乙方代理人:
年月日
甲方: 签订地点:
乙方: 签订时间:
因甲方1号库房现需搬迁,经甲、乙双方协商,就 由乙方吊装及运输事宜,本着“互利、互惠、公平、公正”的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量:1号库房库存材料吊装及运输,具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点:
运输期限(20________年____月____日至20________年____月____日止)。
三、合同价款单价为:
1、吊车
(1)8吨 : 元车次 100元拖拉机
(2)50吨 : 元小时
(3)25吨: 元小时
2、随车吊
(1)6吨: 元趟,厢长6米
(2)8吨: 元趟, 厢长8.5米
3、板车
(1)半挂: 元趟, 厢长12米
(2)拖拉机; 元趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式,甲乙双方在签订协议后,甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用,拉运完毕后,双方核对拉运最终车数后(以双方确认的.登记单为准),乙方提供全额吊装发票,甲方____日内一次性结清运费,以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备,确保甲方货物运输,在双方约定的运输期内,保质保量完成运输任务,及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管,在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整,乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑,并将登记单随车带至甲方库房,由甲方人员对货物的数量、状况进行验收,如有损坏丢失,由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作,严格按安全标准组织吊装,并随时接受甲方负责人员监督,乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定:乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经甲乙双方签字、盖章生效,本协议双方共同遵守。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方:_____________________
乙方:_____________________
经甲乙双方充分协商,甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输,并就具体事项达成如下协议:
一、货物名称:钢结构构件,具体见附表;
二、起止地点:起运地为_____________;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线,由乙方自行决定。
三、运价:见附件表;
四、付款:在起运后首次付款预留_____________元保证金,后期运输按_____________支付。
五、义务责任:
1、甲方义务责任:
①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车,并告诉乙方此次运输何种构件,便于乙方安排相应运输的车辆。
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车,装车后的构件捆扎由乙方自己负责。
③按约定支付乙方的运费。
④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任:
①乙方所派车辆应为合法、合规车辆,并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养,保证车辆运输状态良好、顺畅,确保运输途中自身及构件的安全。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信),应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具,乙方指挥甲方构件的'吊放位置,确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全,甲方只在电厂工地验收卸车,一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。
④乙方在运输过程中的过路、过桥费,违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。
⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明,所需一切费用由乙方自己承担,若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。
⑥甲乙双方签订合同后,乙方不履行约定,应赔偿甲方_____________元。
本合同经双方签字盖章后即生效,构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决,解决不成可向当地人民法院起诉解决。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
年月日
年月日
(以下简称:甲方)
(以下简称:乙方)
甲方因安装、拆卸及运输建筑超重机械需要向取得相应资质的株洲市万利来吊装运输有限公司租用的汽车吊、运输货车,根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确双方的权利及义务,经双方协商一致,特签订本合同:
一、吊装及运输设备型号
1、汽车吊的选型及费用
2、运输货车的选型及费用
二、付款方式
按月计算,经双方核对吊装、运输单一致后,乙方按当月租赁总金额开具发票到甲方军械后,由甲方财务将相应的`金额转账于乙方账户。
三、甲方责任:
1、安排具有操作资格证的装卸人员配合进行设备的安装、拆卸工作。
2、负责提供必要的场地、道路灯现场条件,保证汽车吊及运输货车行走道路的畅通,吊装场地平整并有必要的吊装空间。
3、严格按照操作规程操作,拒绝一切违章作业及指挥,若因甲方违章强令指挥作业造成事故由甲方承担相应责任。
四、乙方责任:
1、乙方必须根据甲方现场情况和时间要求,提供[安全合格的汽车吊及运输货车进行作业。
2、安排优秀的具有操作资格的操作司机及司索指挥人员。
3、保证承运的货物无遗失、无损坏,倘若出现货物遗失、损坏问题,乙方承担相应的赔偿责任。
4、运输司机应配合甲方的装车、卸车工作。
5、严格遵守起重作业“十不吊”原则,若因乙方违章操作及指挥而造成事故由乙方承担相应责任。
五、其他未尽事宜,双方协商解决。
六、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安全工程承包合同条款》、《建设工程施工合同条款》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,签定本合同。
第一条 工程内容:
乙方负责甲方________年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。
第二条 工程要求:
1、承包方式:乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、包风险。未经甲方同意,严禁转包、分包。
2、工期要求:工期期限为:20________年____月____日,单项工程工期进度根据现场实际情况,即甲方工程进度具体情况确定。乙方同意按甲方现场的工程进度和要求工期进场施工,甲方根据现场实际情况可以调整工期。
3、技术标准:乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程 技术要求以及甲方的技术要求开展作业,保证施工质量。
4、安全规定:乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方及监理人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故安全隐患。乙方在施工中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
第三条 合同价款:本合同采用单价包干方式。箱梁运输、吊装总包干费用为 叁拾肆万伍仟陆佰元整(345600元)合同价款为:
1、公路运输(进出场)费用(含装卸费):壹仟贰佰元片(1200元片)运输费:1200片215;48片57600元
2、吊车吊装及安装费用:陆仟元片(6000元片)。吊装及安装费:6000元片215;48片288000元以上综合单价结算时不作任何调整,综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件,充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、雨季气候条件、建安营业税及附加的其它税金费用等因素,结算时不再调整。
第四条甲方的权利与义务
1、甲方根据单项工程要求向乙方提供工程地点及设备人员要求,并对提供的时间、进度与可靠性负责。
2、负责与地方其他相关管理部门沟通,协调乙方进场事宜,并协调现场工作条件。
3、甲方有权根据有关规定,对乙方安全业绩及各种资质,特别是安全资质进行审验。
4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件,并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。
5、甲方有权对乙方合同执行情况进行监督,并对因乙方原因造成的单项工程进度影响提出整改,对严重影响工程进度并造成损失的,甲方有权提出经济赔偿。
6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁运输、吊装作业,因乙方原因造成甲方工期延误,有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。
第五条 乙方的权利与义务
1、乙方有义务按照甲方要求,按时组织人员及设备,配合甲方完成施工。
2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求,完成运输及吊装作业,并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。
3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度,因乙方原因造成物品损毁,乙方应承担全部责任,并赔偿经济损失。
4、乙方负责提供乙方所有人员的人身保险及公众责任险,对于乙方所雇用的任何工人或其他人员因任何意外或受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿,甲方将不负任何责任。
5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的避险措施。
6、因乙方原因造成甲方工期延误,应做相应的赔偿。
第六条 费用结算及付款
1、本合同无预付款。
2、单价结算时不作任何调整,总价按实际发生的工程量结算。
3、工程在由甲方、监理、业主验收后无进度及质量问题的前提下,并当乙方提交足额正规有效的发票后,甲方在乙方完成全部工程结束后3个月内,向乙方汇全部工程款。
4、因乙方原因造成甲方工期延误,甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。
第七条 违约责任
1、在合同执行期内,双方必须遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同,否则违约方承担责任。
2、若乙方非因甲方原因和不可抗力不能完成工程内容的.,甲方有权立即解除合同,另外委托其他单位。同时,乙方应向甲方支付合同总价款的20%的违约赔偿金,并向甲方赔偿由此造成的工程延期损失。
3、甲方因作业场地协调不利原因影响乙方施工作业进度,工期要求可以相应调整。
4、如因乙方过错、质量问题,而引起工程返工,由此引发的所有费用由乙方承担。乙方如给甲方及其他
第三方造成损失,乙方除负责采取积极补救措施外,免收损失部分施工费,并赔偿全部损失。
5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方承担的费用,则甲方可在其应付款中直接予以扣除。
第八条:其它
1、本合同自签定之日起生效,有效期________年。合同到期后如果有未完工工程,则合同有效期顺延至工程完工。
2、本合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商处理,解决不了时,双方可向____市仲裁委员会提出仲裁。
3、如因乙违反合同约定而产生纠纷、诉讼,则乙方除应承担违约赔偿责任外,还应当承担对方因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用。
4、合同中如有未尽事宜,双方应协调一致,可签定补充协议,补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同样的法律效力。
5、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
吊装运输合同范本精选
一、合同双方
甲方(委托方):地址:法定代表人:联系人:电话:传真:邮编:
乙方(承接方):地址:法定代表人:联系人:电话:传真:邮编:
二、合同背景
甲方与乙方本着诚实、公正、合法的原则,就本合同所涉及的吊装业务达成协议,以确保合同的实施和双方的合法权益。本合同是甲、乙双方依法自愿签订的,具有法律效力。
三、合同内容
1. 业务内容:
甲方委托乙方进行吊装业务。
2. 合同价款:
吊装业务所需的费用由甲方支付,具体价格双方另行协商。
3. 合同期限:
本合同自签订之日起生效,至吊装业务完成之日止。
4. 合同履行:
(1)乙方应按照双方约定的时间、地点、对象、方式、要求履行本合同,并对所承担的吊装业务负责。
(2)甲方应提供相应的'场地、设备、材料等,并配合乙方履行本合同。
(3)甲方应提前通知乙方所要进行吊装的时间、地点、对象、方式、要求等,以便乙方做好准备。
(4)乙方应对所承担的吊装业务进行安全评估,确保吊装过程中不会对周边环境和人员造成危害。
5. 违约责任:
(1)如乙方未能按照约定时间、地点、对象、方式、要求履行本合同,甲方有权要求乙方进行重新履行或者赔偿。
(2)如甲方未能按照约定提供相应的场地、设备、材料等,且导致乙方无法按照约定履行本合同,甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
6. 法律适用:
本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
7. 争议解决:
双方因本合同的履行发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 合同变更:
除另有约定外,本合同的任何变更,应经甲、乙双方协商一致,并以书面形式确认。
9. 合同解除:
本合同在吊装业务完成后自动解除。
四、合同附则
1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可根据实际情况进行补充协商,并以书面形式确认。
3. 本合同未尽事宜,依据有关法律法规和国家政策处理。
甲方(委托方):
乙方(承接方):
签订日期: 年 月 日
委托方(甲方):_______
承包方(乙方):_______
1、总则
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》以及有关安全环保的国家法律、法规、标准及有关规定,为进一步明确甲乙双方安全生产的权利、义务及责任,保障人身安全和企业财产安全,现就(以下简称"主合同")中的安全、环境保护等有关事宜,甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则,订立本合同。
2、定义与解释
2.1违法、违章、违规:指本合同当事人违反安全、环保法律、法规,违反安全、环保规章、标准、规章的行为。
2.2事故:指在本合同规定的范围内,由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
2.3不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件。
2.4健康安全环境作业指导书:指承包方对重要的、高度危险的设备或活动,描述其现存的健康安全环境危险和危害,及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2.5安全要求:是指为了保障生产工作安全进行,针对生产过程中存在的不安全因素提出的.具体预防性措施。
3、工程概况:
①工程名称:
②运输地点:
③工程内容:
4、合同期限:
本合同期限与主合同一致。主合同因工作实际需要变更期限,本合同应随之变更至相同期限。
5、乙方的安全责任
5.1乙方在运输途中车速不得超过国家法定道路限速规定,运输途中对当地老乡造成的一切民事损失如架空电线挂断、畜牧伤亡等均由乙方承担;
5.2乙方驾驶员应具备驾驶该车辆相对应的资质和资格;
5.3乙方驾驶员在吊装、运输作业过程中,必须听从甲方人员的指挥,进入作业现场要严格遵守有关安全管理规定,任何人不得在吊装区域逗留;
5.4乙方驾驶员在进入工作现场时严禁带任何人员在运输车辆上,若出现任何事故和纠纷由驾驶员自行承担。
5.5未经现场负责人同意,不得随意撤除安全设施、安全防护装置、安全警示标志。根据规范要求完善必要的安全防护设施。恶意造成安全隐患或安全事故的责任人,要进行教育、处罚并赔偿相应损失,情节严重者交由司法机关处理;
5.6要求做好车辆"一日三检"和日常维护保养,做好车辆安全技术检查,排除车辆安全隐患,如车辆无灯、无刹车、货箱破损等车辆严禁参与运输;
5.7在吊装承运期间(合同期)内,乙方车辆所发生的交通、生产安全事故、车辆(设备)事故、人员伤亡、治安、法律、经济纠纷等全部由乙方负责;
5.8主合同签订后,整个施工作业在乙方管理和控制下,因乙方原因对本作业危害未加以消除而带来的安全生产责任风险,给甲方和第三方造成人身伤害和企业财产损失的,由乙方承担事故及损失赔偿责任,乙方损失自担;
6、甲方的安全生产、环境保护权利
6.1甲方有权要求乙方履行安全生产职责,并对乙方履行安全生产职责情况进行监督,对乙方安全生产、环境保护业绩表现有权进行评定;
6.2甲方有权要求乙方对作业车辆进行安全检测、检查,并向甲方提供书面凭证。经检测、检查达不到安全要求的车辆,甲方有权拒绝参与运输业务;
6.3甲方有权制止乙方驾驶人员的不安全和不文明行为;
6.4甲方有权对违反安全管理规定的违章车辆进行处罚;
7、乙方的安全生产、环境保护权利
7.1有权要求甲方提供中油集团、股份公司、勘探与生产分公司及长庆油田分公司及厂相关安全生产、环境保护管理规定。
7.2有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
7.3在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行;对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
7.4有权对甲方的环境保护工作提出合理化建议和改进意见。
8、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议时,按甲乙双方签订的主合同中相关的约定方式进行解决,如解决不成,可选择下列第二种方式解决:
(一)向仲裁委员会申请仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
9、合同效力
本合同是主合同的组成部分,与主合同具有同等法律效力,经甲乙双方授权代表人签字并加盖单位合同专用章或单位公章后生效。
10、其他事宜
10.1本合同未尽事宜双方另订补充协议,与国家、集团公司、中油股份公司有关规定相悖的,按有关规定执行。
10.2本合同正本份。
10.3其他:乙方在作业过程中应严格执行国家及行业相关规定,明确现场总负责人,统一协调解决相关问题,吊装作业必须严格执行相关标准和操作规程。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
托运方:______________(以下称甲方)
承运方:______________(以下称乙方)
经双方协商,就甲方委托乙方承运货物的相关事宜,达成如下协议:
一、甲方委托乙方将货物(名称)变压电器设备;尺寸:见设备清单;重量:见设备清单;件数:7件(详见清单);工期:从甲方指定开工日期至所有设备运输至海南省琼中县大丰农场时结束;启运地点:广东省博罗县惠蓄电站,运至海南省琼中县大丰农场水电十四局;工作内容:包括设备在老车间的拖拉移位、吊装上车、运输押运、到达目的地后的设备卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的'安全工作)。
二、时间:
三、运输费用及结算方式:运输总费用:人民币_____元(元),该费用为所有要求设备在甲方要求工期内完成的费用。付款方式:项目安全无误全部完成结束后,甲方以现金或支票方式一次付清乙方。
四、货物运达目的地后,由乙方将货物交付与甲方,甲方核对清单,检查货物,给乙方出具收货凭证。乙方持有收货凭证,视为乙方已经将货物安全无损的运达目的地。
五、甲方在启运前,应当向乙方表明所运货物的名称、数量、重量、收货地点、收货人、货物价值等有关货物的必要情况,以确保乙方在运输过程中尽可能的尽到妥善、谨慎运输之义务;在运输及装卸的过程中发生事故,乙方应当自行承担所造成的全部损失。
六、货物起运,由乙方吊机负责货物的装车(吊装方案由甲乙双方协商共同确定);运输途中,由乙方负责押运;货物运达目的地后,由乙方负责卸货。运输装卸过程中乙方对设备的安全负完全责任。
七、甲方将货物托运后,如甲方需要变更到货地点或变更收货人,甲方应当提前通知乙方。
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就南水北调中线焦作1段I标筛土搅拌机运输、安装工程施工事项达成一致,特签定本协议:
一、 施工地点及内容:本标段内渠道筛土搅拌机转运、安装。
二、 承包单价:筛土搅拌机械运输、安装 元/次(大写: ),由 。运距 km。协议单价包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、企业所得税、个人所得税等税务部门规定应由企业自行缴纳的税费等;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费;乙方充分考虑本工程的施工风险费用等。
三、 双方责任
1、甲方责任
(1)甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
(2)甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。
(3)甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
(4)甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
(5)就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的.其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。
(6)甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,
(7)甲方有权对乙方的工程质量检查和监督。
(8)其他应由甲方履行的义务和责任
2、乙方责任
(1)及时组织人员设备入场,服从甲方人员的管理,严格按有关标准要求进行运输、安装施工。
(2)在运输、安装前应沿线到现场实地考察,制定相关的运输、安装方案。
(3)在现场安装时,装车、运输、安装过程中应设专人指挥,确保施工过程中的安全。
(4)运输、安装人员应严格按照制定的运输、安装方案作业,不得违章指挥、并采取相关的安全措施,因运输、安装原因所造成的一切人身伤亡事故等均有乙方承担相应的责任。
(5)乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。若乙方在吊装过程中对甲方已浇筑完成好的衬砌面造成破坏,则因承担相关的责任和由此发生的费用,若乙方在吊装过程中对第三方人员造成损害的,应承担相关的责任和由此发生的费用。
四、结算和支付
乙方运输、安装完工后,甲方将为乙方办理结算,结算之前乙方须向甲方提供相应的税票,其税费以及相关费用由乙方承担。
五、违约责任
乙方应严格按照相关安全技术规范进行施工,以确保运输、安装顺利完成。如因乙方原因造成运输、安装任务不能进行,乙方应承担因此而造成的相关费用,同时还承担由此给甲方造成的一切损失。若由甲方造成的,则由甲方承担相关费用。
六、其他
1、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执一份。
2、本协议自甲乙双方代表签字后生效,费用结清后失效。
甲 方: 乙 方:
(公章)
(公章)
法人代表(委托代理人): 法人代表(委托代理人):
日 期: 日 期:
甲方:
乙方:
签订地点:
签订时间:_____年____月_____日
因甲方1号库房现需搬迁,经甲、乙双方协商,就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜,本着“互利、互惠、公平、公正”的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量:1号库房库存材料吊装及运输,具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点:
运输期限(_____年____月_____日至_____年____月_____日止)。
三、合同价款单价为:
1、吊车
(1)8吨:___元/车/次,100元/拖拉机
(2)50吨:__元/小时
(3)25吨:___元/小时
2、随车吊
(1)6吨:___元/趟,厢长6米
(2)8吨:___元/趟,厢长8.5米
3、板车
(1)半挂:____元/趟,厢长12米
(2)拖拉机;____元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式,甲乙双方在签订协议后,甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用,拉运完毕后,双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准),乙方提供全额吊装发票,甲方三日内一次性结清运费,以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备,确保甲方货物运输,在双方约定的运输期内,保质保量完成运输任务,及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管,在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整,乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑,并将登记单随车带至甲方库房,由甲方人员对货物的数量、状况进行验收,如有损坏丢失,由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的`安全工作,严格按安全标准组织吊装,并随时接受甲方负责人员监督,乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定:乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经甲乙双方签字、盖章生效,本协议双方共同遵守。
法定代表人或委托代表人:
法定代表人或委托代表人:
联系电话:联系电话:
日期:日期:
甲方:签订地点:
乙方:签订时间:
因甲方1号库房现需搬迁,经甲、乙双方协商,就由乙方吊装及运输事宜,本着“互利、互惠、公平、公正”的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量:1号库房库存材料吊装及运输,具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点:
运输期限(20xx年6月29日至20xx年7月20日止)。
三、合同价款单价为:
1、吊车(1)8吨:_元/车/次100_元/拖拉机
(2)50吨:_元/小时
(3)25吨:_元/小时
2、随车吊(1)6吨:_元/趟,厢长6米
(2)8吨:_元/趟,厢长8.5米
3、板车(1)半挂:_元/趟,厢长12米
(2)拖拉机;_元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式,甲乙双方在签订协议后,甲方应先预付乙方5000_元运费做为乙方的燃油费用,拉运完毕后,双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准),乙方提供全额吊装发票,甲方三日内一次性结清运费,以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备,确保甲方货物运输,在双方约定的运输期内,保质保量完成运输任务,及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管,在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整,乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑,并将登记单随车带至甲方库房,由甲方人员对货物的.数量、状况进行验收,如有损坏丢失,由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作,严格按安全标准组织吊装,并随时接受甲方负责人员监督,乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定:乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经甲乙双方签字、盖章生效,本协议双方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/fanwen/hetong/946361.html