钢结构厂房建设合同4篇

钢结构厂房建设合同4篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的钢结构厂房建设合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

钢结构厂房建设合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方充分协商____钢结构厂房承包达成以下协议：

　　一、乙方以包工形式承包____钢结构厂房组装面积约____平方米，以每平方米____元。

　　二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。

　　三、工程期限为：____天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。

　　四：工程款支付方式：

　　1、厂房立柱时支付总工程款____%

　　2、上梁支付总工程款____%

　　3、上屋面瓦及墙瓦支付____%

　　4、工程完全验收合格后支付总工程款的____%____六个月后支付剩余____%工程款。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字：____乙方签字：

　　签字日期：____年____月____日

钢结构厂房建设合同2

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就____生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　工程名称：____生产车间钢结构楼层制作安装工程。____工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。

　　三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。

　　四、合同价款：

　　计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。

　　五、合同期限

　　开工时间：____年____月____日

　　竣工时间：____年____月____日

　　六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的`协调工作。

　　七、付款方式：

　　承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。

　　八、发包人的责任和义务

　　监督承包人的质量和安全，按期完成任务。

　　九、承包人的责任和义务

　　保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。

　　十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。

　　十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

钢结构厂房建设合同3

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程事项协商如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数：

　　四、工程质量

　　1、工程质量标准：

　　2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。

　　3、乙方提供_____工程验收资料。

　　五、工程进度及工程款的支付结算

　　1、(水电、消防暂定 元)

　　2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。

　　3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20_________年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。

　　4、2#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元，并退还履约保证金伍万元。

　　5、1#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元

　　6、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。

　　7、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。

　　六、施工与变更

　　1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。

　　2、工程如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。

　　3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的`地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。

　　七、安全施工

　　1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。

　　2、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切安全事故，乙方概不负责。

　　3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。

　　4、在安装施工中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。

　　八、违约、索赔和争议

　　1、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的5%违约金。

　　2、本合同在履行过程中发生争议，如协调意见不一致的，由当地人民法院进行裁决。

　　九、其他

　　双方关于不可抗力的约定：

　　十、附则

　　1、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。

　　2、未尽事宜，经双方协商，另行签定补充协议。

　　甲方：乙方：

　　签字盖章：签字盖章：

　　年 月 日 年 月 日

钢结构厂房建设合同4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。

　　一、 工程名称：简易钢结构厂房。

　　二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

　　三、 工程数量：

　　四、 工程规格：

　　1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

　　2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

　　五、 工程单价：

　　六、 乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元

　　六、工期：

　　从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后 /m2

　　个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书

　　起

　　七、工程质量：

　　1、乙方应按照甲方指定的'工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。

　　2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。

　　3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。

　　八、安全生产：

　　乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

　　九、结算方式：

　　乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。

　　十、违约责任：

　　1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。

　　2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

　　3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

　　十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日