关于承包合同【合集9篇】

关于承包合同【合集9篇】

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，很多场合都离不了合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的关于承包合同，欢迎大家分享。

　　关于承包合同 篇1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、自愿的原则，经双方充分协商，达成如下协议，特订立本合同，以便双方共同遵守：

　　一、甲方自愿将云霄县和平乡吉坂村滑石板山地(四至界限：东起王义华、王义平、杨庭先地埂;南至滑石板大沟;西至王云飞、王初明、王海正、苟清山地埂;北至路)。合计30亩山地承包给乙方种植果树(枇杷树)。

　　二、承包期限为 20年，自 20xx年 05 月 05日起至 20xx年 05 月 05日止。

　　三、承包费用为每亩每年200元，每年共计6000元(面积为30亩)，20年共计 120000元(大写：壹拾贰万元整)。

　　四、包费支付方式：于合同签订当日一次性付清：

　　五、在土地承包期限内，如有土地纠纷，有甲、乙双方共同负责解决。但乙方所承包的土地被依法征用、使用时，甲方不予负责。

　　六、乙方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农林果用途。

　　七、在土地期限内，乙方有完全的自主经营权和对土地的管理使用权，并且享受国家林果政策补助(其余所有补助如退耕还林等属于甲方享受)。同时一切生产费用和损失均由乙方承担。

　　八、在承包期内，乙方有对土地的流转权，但需经甲方同意方可进行流转活动。

　　九、随同土地的承包，甲方将原铺设的水管的使用权一并交付乙方管理使用，乙方同时做好对水管维护管理和对水管的更换，费用乙方负担，如有纠纷由甲方协助解决。

　　十、土地承包后，乙方要注意安全生产，若出现安全责任事故，一切责任由乙方承担。

　　十一、承包期满后，乙方在承包地上的一切地面附着物、设备(水池、电路等)、生产用房等，无偿归给甲方，乙方不得以任何理由毁坏、拆除。

　　十二、违约责任：

　　1、协议生效后，甲乙双方均不得违约，如有违约，有违约方支付对方总承包金额(20年承包费)2倍的违约金。

　　2、甲方违约造成乙方损失的。除上述规定外，还应承担造成的`损失和支付造成实际损失的当地同期银行利息3倍的处罚。

　　十三、协议生效后，如有特殊情况需要变更和解除合同的，由双方协商解决。

　　十四、本合同一式三份，签字盖章后生效，并各持一份。

　　十五、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　关于承包合同 篇2

　　(发包人名称，以下简称发包人 )为实施 (项目名称)，己接受 (承包人名称，以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(l)中标通知书;

　　(2)投标函及投标函附录;

　　(3)专用合同条款;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)己标价工程量清单;

　　(8)其他合同文件。

　　2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　3.固定合同价：人民币(大写) 元(￥ 万元)。

　　4. 工程范围：

　　5.承包人项目经理：

　　6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的.规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。

　　7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9.承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。

　　10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。

　　11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　关于承包合同 篇3

　　发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）

　　承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿

　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿

　　３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。

　　４．承包内容：

　　５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。

　　６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：

　　（１）……

　　（２）……

　　７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　１０．甲方主要义务：

　　（１）……

　　（２）……

　　１１．乙方主要义务

　　（１）……

　　（２）……

　　１２．违约责任：

　　（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。

　　（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。

　　（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的`如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

　　（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　１３．本合同附件：共＿＿＿份

　　１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。

　　发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿

　　承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿

　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　关于承包合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，创立一流的文明物业，树立良好的公众形象，经双方协商达成以下承包协议：

　　第一条：甲方将服务范围为

　　一．1、2、3、4、5号楼的楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。 二、楼前、楼后各主干道卫生。 三、小区绿化及灌溉。 上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。

　　第二条：保洁标准；上述环境卫生均要保持清洁，路面无纸屑等杂物，各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。

　　第三条：甲方支付给乙方劳务费每月元，（其中500元做月考评奖金），支付日期为每月1日。

　　第四条：甲方的责任、权力、义务；

　　1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨；

　　2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核，根据考核评定情况，按保洁员的考核标准进行扣款；

　　3.甲方要支持乙方工作的开展，积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作；

　　4.甲方如发现乙方违规作业，屡教不改者，甲方有权解除承包协议。

　　第五条：乙方的权力与义务要求：

　　1.乙方拥有甲方提供的垃圾车、铁锨外，其余一切卫生工具自己解决。

　　2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等，不得故意损坏、丢弃，此现象如经发现，由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责；

　　2.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成，保持公共环境卫生整洁、舒适，确保达到甲方制定的作业标准；

　　3.遵守相关的.规章制度；

　　4.根据乙方的工作性质不享受工休，乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

　　5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施，均由乙方承担全部责任。

　　第六条：单方解除协议须提前1个月通知对方，若未通知，则扣除当月劳务费，并付相应的违约金，本协议自双方签字之日起执行。

　　第七条：本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人：住址：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　日月日

　　关于承包合同 篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了加快新农村建设步伐，确保河道常年保洁，解决水污染的环境问题。经村两委研究决定，对全村所有河道实施分段承包，现落实专人专段管护保洁，现将有关事项协议如下：

　　一、甲方将河道承包给乙方常年保洁。全年工资为____元，甲方分两次支付，每半年支付一次。

　　二、乙方义务：

　　1、确保所管护的河道无垃圾、无漂浮物、无杂草水花生；

　　2、割掉高草和倒入河道内的杂树；

　　3、告诫他人不要将垃圾和草木灰倒入河道；

　　4、确保所管护的河道三天内清管一次。

　　三、乙方清理河道时一切安全因素自负，与甲方无涉。清理工具及除草农药均由乙方自行处理。

　　四、甲方组织检查时，发现一次不达标的扣除工资总额的5%，每次检查都达标的奖工资总额的'10%。

　　五、本合同暂定________年，________年中甲方每次检查都达标的，甲方继续与乙方续签下轮合同；甲方检查出两次不达标的，则另用他人。此合同一式三份，甲、乙、见证单位各执一份，签字后生效。

　　甲方：代表签字：

　　乙方：

　　见证单位：________年____月____日

　　关于承包合同 篇6

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　身份证号：__________

　　因甲方生产经营需要，经甲乙双方共同协商，由乙方承包甲方产品和原料（以下简称货物）的出入库装卸工作。

　　为明确甲乙双方的权利和义务，确保承包工作顺利完成，经甲乙双方共同协商，特制定以下货物出入库装卸工作的承包协议，供双方共同遵守。

　　第一条此承包协议工作的地点在甲方公司的厂区内部。

　　第二条承包费用及抵押金

　　2.1根据甲方实际情况，乙方按时完成甲方所安排的所有装卸任务。

　　2.2因为甲方工作任务受季节影响的不确定因素，劳务费按双方商定执行，甲方按月支付乙方月劳务费为_____，结算方式为每月底结算上月劳务费。

　　2.3乙方留一个月的劳务费在甲方处作为抵押金，当双方解除合同且无纠纷的情况下，于解除合同次月底甲方应无条件返还乙方所有抵押金。

　　第三条甲方的'权利和义务

　　3.1甲方有权根据生产及发货的实际情况安排乙方进行装卸货物

　　工作。

　　3.2甲方有权根据生产、物流、天气等情况随时调整装卸货物的顺序及时间。

　　3.3甲方根据乙方装卸车的实际情况，有义务提供叉车、托盘等辅助机械或工具。

　　3.4在承包期间，甲方可为乙方不定期提供工装及简单劳动保护用品。

　　3.5在乙方按甲方要求完成装卸任务后，甲方有义务按月支付乙方相应的劳务费用。

　　3.6甲方有义务为乙方装卸人员提供工作餐，标准参照甲方公司内部标准。

　　3.7甲方配合乙方完成工作的叉车司机、仓库保管员等人员工资由甲方承担。

　　第四条乙方的权利和义务

　　4.1乙方有权自行组织装卸人员，但每班次不得少于四人。

　　4.2乙方装卸人员有义务接受甲方的装卸货物安排，并按甲方要求完成。

　　4.3乙方有义务在装卸过程中核对货物的型号、数量等情况，如有与货单不符，要及时通知仓储人员。

　　4.4乙方装卸人员有责任维护好自身的人身安全及采取必要的安全防范措施。如果乙方认为甲方的工作安排会危及人身或财产安全，乙方有权拒绝。

　　4.5乙方须统一为装卸人员办理人身意外伤害保险，如出现安全事故全部由乙方承担责任以及费用。

　　4.6乙方装卸人员在装车的过程中不得损坏货物，如有损坏必须依照货物的价格按价赔偿，赔偿款从乙方当月劳务费中扣除。

　　4.7乙方装卸人员不得以非安全理由无故停工、罢工，否则甲方有权根据实际损失情况向乙方要求相应赔偿，并在当月劳务费发放中体现。如当月劳务费不足以赔偿甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

　　4.8乙方在工作中要注意维护甲方的公司形象，不得在工作中以延迟装货、消极怠工等手段向物流等第三方索要财物，否则甲方有权对乙方违规装卸人员进行处罚。

　　4.9乙方装卸人员需遵守甲方的安全制度，不得在厂区范围内吸烟及使用明火，否则每人次罚款___元。

　　4.10乙方有义务对甲方仓库内防火、防盗等各项工作进行协助，并按规定执行甲方制定的各项规章制度。

　　第五条合同的变更、解除或终止

　　5.1双方可在协商一致的情况下，对本协议进行修改及变更，形式可为合同附页或重新制定。

　　5.2任意一方提出解除本协议需提前30日以书面形式通知对方。

　　第六条争议解决

　　因履行本协议发生争议的，由双方平等协商解决；协商不成的，甲乙双方均有权向各自住所地的人民法院提起诉讼解决。

　　第七条本协议自双方签字和盖章之日起生效，有效期为一年。

　　第八条本协议一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

　　甲方：___________

　　代表人：___________

　　乙方：___________

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

　　关于承包合同 篇7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光羊口

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路基础宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（菏泽市

　　华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的`工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。

　　关于承包合同 篇8

　　订立合同双方：

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为了充分利用山地资源，带动地方经济发展，实现环境保护的经济效益目的，甲方将坐落在六组西北的.大岛山东坡处的荒山承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地承包法》，经甲、乙双方共同协商，签订合同如下：

　　一、承包面积：

　　亩四至：东：西：南：北：

　　二、承包期限：

　　50年（20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日）。

　　三、承包价格：

　　每年10元每亩。（合计金额：xxxxxx小写：xxxxxx）

　　四、付款方式：

　　逐年付款（乙方给甲方留欠承包款条）

　　五、植造树种：

　　梨树、松树

　　六、双方权利和义务

　　甲方承包给乙方的荒山，已经过村民代表大会讨论通过，并根据会议内容与乙方签订合同。

　　甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒山资源，发现问题及时通知乙方。

　　乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律法规和政策允许的用途。在法律、法规、政策允许范围内，乙方拥有所承包的荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉，

　　乙方必须保证原有柠条成活率，否则终止承包合同。

　　承包期间，乙方负责山林树木的管理防护，乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患。

　　乙方不得改变该荒山的林业用途，该荒山所用权不变归甲方所有。

　　七、违约责任：

　　甲、乙双方如有一方未履行合同、所造成的损失由未履行合同一方承担。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，上报镇林业站一份。

　　甲方：（盖章）

　　代表：（签字）

　　乙方：（签字）

　　签订日期：20xx年xx月xx日

　　关于承包合同 篇9

　　发包方(甲方)：

　　法定代表人：

　　承包方(乙方)：

　　为进一步改善生态环境，提高绿化水平，甲方将辖区一定范围内的.杨树栽植工作承包给乙方。为明确责任，特订立如下合同：

　　一、栽植范围及要求

　　1、栽植范围为甲方境内302省道南北两侧和灵双路北段东西两侧的土地。株行距为4米，3米。

　　2、杨树苗高度不得低于35米.成活率需达到85%以上，如因人为破坏，烧麦杆等原因造成的成活率降低，乙方不承担任何责任。

　　3、乙方需在20xx年3月31日前栽植完毕，如因群众妨碍施工，乙方不承担违约责任，甲方应予以排除。栽植完毕后，由甲乙双方共同进行清点株数。

　　二、栽植价格及付款方式

　　1、栽植价格为10元每株。

　　2、付款方式：前期苗木及栽植等一切费用由乙方自行垫付，甲方须在20xx年县林业部门秋季验收后，一次性向乙方付清承包款。

　　三、违约责任：

　　1、如乙方不履行此合同规定，要向甲方赔偿一定的经济损失(。

　　2、如甲方违约，乙方可以解除合同并要求甲方赔偿所有损失。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲 方：(盖章)

　　法定代表人：(签字)

　　乙 方：(签字)

　　年 日 月