买卖合同格式

买卖合同格式

　　现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的买卖合同格式，仅供参考，大家一起来看看吧。

买卖合同格式1

　　卖方：，身份证号：

　　买方：(以下简称乙方)，身份证号：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有房屋，达成如下协议：

　　第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，该房屋具体状况如下： 甲方自愿将坐落在 绥阳县洋川镇兴隆 村(自建住宅)的房屋，东至 南至 西至 北至 建筑占地面积为 平方米(含地上附着物门面9间、地下库房5间)，出售给乙方。

　　第二条 所购9间门面的宅基地及晒坝一半的所有权属于乙方。另一半晒坝的使用权归乙方使用。

　　第三条 甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为(大写)共 贰佰捌拾 万元人民币(小写 2800000.00 元)，乙方在 年 月 日一次付给甲方。

　　第四条 特别约定：

　　1、甲方保证在房子交付时，甲方在该房屋上不设有他项权，如抵 押权等。

　　2、甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的'产权纠纷，由甲方承担全部责任。

　　3、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所 发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。

　　4、如乙方所购房屋以后可以办理房屋土地使用证时，甲方应予以 积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

　　第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

　　第六条 如国家征地，土地赔偿归乙方所有，住房面积赔偿归乙方所有。

　　第七条 本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔。

　　第八条 今后如乙方就此房屋出卖时，需要甲方签字时，甲方 无条件给予配合。

　　第九条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充 协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十一条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签章)：_____________ 乙方(签章)：_____________

　　见证人(签字)：

　　_____年_____月_____日

买卖合同格式2

　　合同号：_____签订地：_____

　　买方（甲方）：_____

　　卖方（乙方）：_____

　　签订时间：___________年

　　第一条 产品名称、数量、单价及交（提）货时间

　　1、产品名称：_____0#柴油。

　　2、乙方所提供的产品必须是中石油库或中石油库的符合国家标准的国标产品。

　　3、产品的单价为运到工地价格（含税、含运费）价格以当地中石零售价优惠1角钱为准。

　　4、具体交货数量、交货时间以甲方要求发货通知为准。

　　5、结算数量以实际供货数量为准。

　　第二条 质量标准 质量执行国家现行标准。并有本合同执行过程中执行国家颁布的新标准。

　　第三条 对质量负责的条件及期限：_____甲方在验收中，如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方。乙方在接到甲方异议后，应在2天内负责处理完毕，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第四条 合同损耗标准及计算方法：_____

　　第五条 交（提）货方式、地点：_____乙方从油库运到甲方指定地点，甲方指定收料员验收，由指定人员的单据作为结算依据。

　　第六条 运输方式和到达工地的费用：_____乙方负责将柴油汽运到甲方指定目的地，运费包含在材料到场单价里，甲方不承担货物运输中的任何费用。

　　第七条 检验标准、方法、地点及期限：_____如若双方对油品质量有争议，可对每次送来的油品留样封存，交由有资质的检测部门检测。

　　第八条 结算方式（以人民币为单位）、时间及地点结算方式：_____乙方提供柴油10吨止，余下油款及时付清油款，如未及时付清余款造成乙方断油，后果由甲方负责。

　　第九条 付款方式：_____甲方以银行转账或现金方式向乙方付款。

　　第十条 双方的责任和权利：_____

　　1、乙方保证按时保质保量将货物运送到甲方指定地点交货，并听从甲方现场管理人员的指挥。

　　2、乙方保证在供货期限内不随意调整价格，以双方约定价格供货。

　　3、甲方应提前1天通知乙方供货数量，乙方应及时发货，发货时并时向乙方报此批货的单价，乙方不能按照约定的时间交货，应每天按逾期交货部分的'油价款的10%向甲方支付违约金，如遇甲方施工条件、便道、不可抗拒的影响，造成乙方无法货供货的除外。如遇到柴油紧张甲方和乙方另行商定价格。

　　4、乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当立即将不合格油品运出甲方工地，费用由乙方承担，如没有按甲方规定的时间运到指定地点的，因此造成的相应损失必须由乙方承担。

　　5、乙方在货物运输过程中发生的安全事故，均由乙方自身负责。

　　6、甲方保证按约定及时将柴油款支付给乙方。

　　7、如甲方不及时向乙方支付柴油款，乙方有权停止供货，交将该工地相应的设备作为抵押款（用挖掘机 型号作为抵押）。

　　8、甲方所属0#柴油全部由乙方提供，不允许有第二家供油商介入本工地；如有发现第二家供油商介入本工地加油，乙方有权叫甲方把油款结算清楚，乙方有权自行解除合同，并追究甲方违约责任。

　　第十一条 合同争议的解决方式

　　本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。双方与本合同发生争议时，应本着长期合作，互相谅解的原则协商解决，协商不成时，依法向当地市人民法院起诉。

　　第十二条 本合同解除的条件

　　1、因乙方供应能力不足，不能满足甲方工地需求时，供应油品检验不合格经整改后仍不合格的。甲方有权终止合同，并有权选择其他供应商。

　　2、甲方工程结束货款结算清后，合同自行终止。

　　3、因甲方无法按合同约定支付货款时，乙方有权终止合同。

　　第十三条 未尽事宜，双方协商解决，本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　第十四条 其他约定事项

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________

买卖合同格式3

　　供方： 需方：

　　根据__县种草方案，供方积极组织需方草种货源，双方本着诚实守信、认真实施好项目为基础，服务地方畜牧业发展为目的签定本合同，共同遵守：

　　二、种子质量标准：以国外供货商提供的种子质量检验报告或国内官方检验报告为准。

　　三、付款方式：需方于货到后三十日内付清全部货款。

　　四、运输方式及运费负担：合同签订后，供方按照需方要求的供货时间，将货物运至__县生态畜牧业发展中心，运输费用由供方负责。

　　五、需方收到货物后应验收，如因运输造成的损失，需方应及时向供方提供详实的证据，由供方追索承运单位并进行赔偿或经济补偿；如因货物质量明显与合同指标不符，需方须在收货后45日内持__省牧草种子质量监督检验中心出据的检验证明和真实样品，可以向供方提出赔偿要求；如因需方储运、种植管理技术等原因造成的.质量问题，不属于供方责任。 六、免责条款：供需双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　七、如发生合同争议，供需双方应本着实事求是和互谅互让的友好态度协商解决。如协商不成，任何一方可向供方所在地法院提出诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，经双方协商可另订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。 九、本合同一式四份，原件或传真件签订后具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　供方代表： 需方代表：

　　供方单位： 需方单位：

　　年 月 日 年 月 日

　　开户单位：

　　开户行：

　　账号：

买卖合同格式4

　　合同编号：_____

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　签订地点：_____

　　根据（中华人民共和国民法典），经甲、乙双方友好协商，就的石材荒料供应事宜特达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条 荒料的名称、各种规格的单价

　　荒料的名称 芝麻白 ，合格标准的规格荒料第一年按_______________元（人民币）/立方米计算，第二年按_______________元（人民币）/立方米计算，带色线、色差及处荒料的规格荒料按_______________元（人民币）/立方米计算。

　　第二条 石材荒料的数量与规格

　　1、荒料的数量及规格按照乙方的入库单为准，合同签订起第一年甲方必须保证供荒料四千立方米至五千立方米荒料给乙方，第二______年必须保证七千立方米至一万立方米荒料给乙方。2、在乙方不能足够荒料生产的情况下，甲方不得把荒料卖给第三方，乙方也必须按合同约定的数量进货，如果发生类似情况，视为违约。

　　3、荒料规格根据行业标准厚度必须达到600㎜规格，长度按最短位置300㎜进退，宽度按行业标准（正好800㎜按750毫米算）计算，甲方提供的荒料必须根据乙方需求的规格，进行开采供货，供货的连

　　方荒料必须达到1500㎜高度、数量达到总需求量的80%以上进行供货。

　　第三条荒料的.验收标准

　　1、乙方的工厂交验货。

　　2、甲、乙双方按双方实际测量认可尺寸进行验收结算。

　　3、乙方对甲方提出的质量和尺寸问题甲方应当场给予答复解决。

　　4、甲方负责运输到乙方工厂，运费经甲、乙双方协商，根据运输市场行情定价，运费由乙方承担。

　　第四条 付款方式

　　本合同签订后，乙方应预付___元（人民币）荒料款给甲方，年终结算时与当月荒料款一起结算。荒料结算按照甲、乙双方实际测量检验共同确认的荒料立方数，按照合同的单价进行结算。结算时间每个月的月底结算。

　　第五条违约责任

　　甲、乙双方必须共同遵守合同约定，不得违约，若一方违约，违约方必须赔偿对方直接和间接损失50万（人民币），若由于不可抗力因素所造成的损失，甲、乙双方都不承担责任。

　　第六条 争议解决

　　本合同在履约过程中，如发生分起和争议时，应通过友好协商的方式解决，当协商不成时，可向当地仲裁机构申请仲裁或通过当地人民法院进行诉讼解决。

　　第七条 合同的生效

　　1、本合同由甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2、第一年的时间期限按甲方开始送货时间开始计算，以此类推。合同到期，同等价格和条件的情况下，甲方必须无条件将荒料继续卖给乙方。

　　3、本合同未尽事宜，经双方协商后可达成补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方：_____ 乙方：_____

　　地址：_____地址：_____

　　法人代表：_____ 法人代表：_____

　　电话：_____电话：_____

　　传真：_____乙方代表：_____

　　电话：_____

　　传真：_____

　　签订日期：_____年_____月_____日

买卖合同格式5

　　买方：___________________

　　卖方：___________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 产品名称、商标、型号、数量、金额，交（提）货时间及数量：

　　产品名称：________________

　　牌号：________________

　　商标：________________

　　规格：________________

　　型号：________________

　　计量：________________

　　单位：________________

　　数 量：________________

　　单价：________________

　　金 额：________________

　　交（提）货时间及数量：________________

　　合计人民币金额（大写）：：________________

　　（注：空格如不够用，可以另接。）

　　第二条 产品质量要求：执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物，石纹及颜色可能有差异，另附产品样品，作为合同附件。

　　第三条 包装标准、包装物的供应与回收：________________________________________________。

　　第四条 交（提）货地点、方式________________________________。

　　第五条 验收方法：________________________________。

　　第六条 付款方式及时间：双方约定以第________________种方式支付价款。

　　（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）________________元（定金不得超过总价款20%），交（提）货验收后一次性支付余款。

　　第七条违约责任：

　　（一）卖方违约责任：

　　1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意利用，应当按质论价；如果买方不能利用的'，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金；迟延交货超过________________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

　　（二）买方违约责任：

　　1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。

　　2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的经济损失，已支付的定金无权要求返还。

　　（三）任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前________________天通知对方，征得同意，否则应承担违约责任。

　　第八条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由买卖双方协商解决或申请调解解决；协商或调解不成，按下列第________________种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁。

　　（二）向人民法院起诉。

　　第九条 其他约定事项：

　　第十条 本合同自双方签字盖章之日生效，共一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买 方：________________ 卖 方：________________

　　单位名称（章）________________ 单位名称（章）：________________

　　单位地址：________________ 单位地址：________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：________________

　　开 户 银 行：________________ 开 户 银 行：________________

　　账 号：________________ 账 号：________________

　　电 话：________________ 电 话：________________

　　签订地点：________________ 签订时间：__________________

买卖合同格式6

　　合同编号：_________

　　出卖人：_________

　　住所：_________

　　邮编：_________

　　营业执照号码：_________

　　资格证书号码：_________

　　法定代表人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代理人：_________

　　联系电话：_________

　　买受人：_________

　　国籍：_________

　　性别：_________

　　出生年月日：_________

　　住所（址）_________

　　邮编：_________

　　证件名称：_________

　　号码：_________

　　联系电话：_________

　　委托/法定代理人：_________

　　住所（址）_________

　　联系电话：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条 项目建设依据

　　1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。

　　2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________.

　　第二条 商品房情况

　　该商品房销售许可证号：_________.

　　商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。

　　设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。

　　建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。

　　商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。

　　第三条 计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：

　　1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元。

　　2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元整。

　　3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。

　　4、_________.

　　第四条 付款方式及期限

　　买受人采取下列第_________种方式付款。

　　1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。（小写：_________万元）

　　2、分期付款。

　　（1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的`_________%；_________币_________元。（小写：_________元）

　　（2）第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元）

　　（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________%；_________币_________元。（小写：_________元）

　　3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。 4、其他方式_________.

　　第五条 房产交付

　　1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。

　　2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________.

　　3、上述相关证明包括：_________.

　　第六条 产权转移登记及其他相关设施登记

　　1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。

　　2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。

　　3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。

　　第七条 出卖人逾期交付商

买卖合同格式7

　　需方：

　　供方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定为规范购销行为，保护双方权益，明确双方责任，经供需双方协商，致同意签订本合同共同遵守。

　　一、 产品名称、规格、数量、价格。

　　PVC线管 规格：____单价：___

　　PVC排水管 规格：____单价：_____

　　PPR冷水管 规格：____单价：_____

　　实际数量以双方公司收货单为准，供方所供管材到工地后需方出具收货单，如市场价格有所调动，供方需提前5个工作日以书面形式通知需方。

　　二、 交货时间、地点。

　　供方在合同生效之日起根据需方材料计划，需方应提前2天通知供方，供方将所需管材运到工地后，经验收合格后，由需方负责卸货。如因产品不合格造成一切损失均由供方承担。

　　三、 货款支付

　　每月20号核对本月供应量，经核对无误后25号结算本月材料费。

　　四、 违约责任

　　供方如不能按期供货，造成需方经济损失，为每拖延一天供方向需方支付货款的10%作为违约金的损失，需方如不能按约结算货款，应支付不能结算每天按货款的`10%作为违约金

　　五、 合同中止、解除、终止。

　　如果供货方不能按需方提供的规格、尺寸和数量及时提供货物，需方有权终止合同的一切合作事项，并且带来的损失由供货方负责一切损失，如因需方资金不到位，供货方可以终止合同，并限制供货，按违约条例执行，双方依约履行完合同义务，本合同自行终止。

　　六、 争议的解决

　　如发生纠纷双方协商解决，协商不成依照法律规定依法解决

　　七、 本合同一式二份，双方各执一份，本合同双方签字盖章后有效。

　　八、 未尽事宜双方协商解决

　　供方单位：_____需方单位：______

　　签订日期：_____签订日期：______

　　地点：_______地点：________

　　代表人：______代表人：_______

　　身份证号：_____身份证号：______

　　工地负责人电话：_____

买卖合同格式8

　　原告：__________，男/女

　　_______年______月_____日出生

　　身份证号：_____________________

　　住址：_________________________

　　联系电话：____________________

　　被告：__________男/女

　　_______年______月_____日出生

　　身份证号：_____________________

　　住址：_________________________

　　联系电话：____________________

　　案由：房屋买卖合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、请求法院依法判决被告履行《房屋买卖合同》义务，将________________________的房屋所有权过户给原告;

　　2、请求法院依法判决被告支付原告逾期办理房屋过户事宜的违约赔偿人民币________元;

　　3、本案诉讼费及其它相关费用由被告承担。

　　事实与理由：

　　_______年_____月_____日，原告经_______________公司介绍，与被告签订了关于_______________的'《房屋买卖合同》，并于当日交付了购房定金人民币________元。

　　双方同意，被告应配合原告在合同签订后_______月内(即________年_____月_____日前)办理完毕该房屋过户事宜，原告亦多次催促被告履行合同义务，进行网签及后续房屋过户事宜，被告均以各种借口予以拖延，导致该房屋至今未办理任何过户手续。按照约定，被告拖延逾期办理过户手续视为违约，被告应支付原告逾期办理房屋过户事宜的违约赔偿人民币_________元.

　　原告购买本房屋是为年底结婚作为婚房使用，被告迟迟不履行房屋过户义务已经给原告造成了诸多损失，无奈之下诉至法院，请求法庭依法判决被告按照合同履行义务，将房屋过户给原告，并赔偿原告损失，以维护原告的合法权益。

此致

　　____________区人民法院

　　原告：_________________

　　日期：_________________

　　标签：房屋买卖合同起诉书

买卖合同格式9

　　甲方（买方）：_____

　　乙方（卖方）：_____

　　根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。

　　一、合同标的物

　　1、本合同标的物为 ，由甲方向乙方购买。

　　2、本合同标的物描述及价款如下表：_____

　　3、乙方提供的货物应当符合以下第 项标准：_____

　　（1）国家规定的标准（ ）。

　　（2）____________

　　4、乙方向甲方提供的货物应是国家规定有相应生产资质企业所生产。本合同签订时，乙方须提供产品生产厂家营业执照复印件（盖章）及产品质量合格证，以便甲方备案之用。

　　二、合同期限

　　本合同期限为：___________ 至____________

　　三、供货及验收

　　1、甲方向乙方购买货物，由乙方送货至。

　　2、送货方式为。

　　3、甲方需乙方送货应于送货前 通知乙方，乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地。

　　4、乙方送货途中发生的损毁等所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。

　　5、乙方将货物送至合同约定的地点后，甲方检验后收货，具体步骤如下：_____

　　（1）货到后，乙方提供货物清单，甲方（项目部）指定 在 时间内组织检验。检验人员负责检验货物数量、质量、损耗等方面。

　　（2）甲方（项目部）验收货物时乙方应有相关人员在场，并在货物清单上签字。

　　（3）检验合格后甲方（项目部）正式收货物，并在货物清单上签字确认，乙方依此作为送货凭证及甲方支付凭证，否则甲方不予付款。

　　（4）货物验收不合格（包括货物质量不合约定、型号不符等），甲方向乙方在场人员说明情况后，不予确认，并有权要求乙方调换货物、退货，因此造成乙方损失的，由乙方自行负担。

　　四、货款支付

　　货款支付采取以下方式：_____

　　1、____________

　　2、货款的支付采取支票、转帐等非现金方式进行。

　　3、乙方在收款时应提供相应金额的合法发票。

　　五、交货及包装

　　六、双方权利义务及违约责任

　　1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应承担此次送货数额 的违约金。造成甲方工程损失的'，甲方保留要求乙方赔偿的权利。

　　2、乙方送达之货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方退货、补货。乙方应承担此次送货数额款项 的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。

　　3、乙方不能按合同约定数量交货，应在约定交货时间前_____天书面通知甲方。甲方可根据乙方状况进行评估，如果甲方根据评估认定乙方不能继续履约，可解除本合同，并于三天前通知乙方，乙方不得有异议。甲方根据甲方（项目部）认定的供货数量进行结算。由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　4、乙方无正当理由停止供货的，应承担未履行部分货款总值_________的违约金，造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。

　　5、乙方所提供的货物质量不符合合同约定、货物总数量短缺或其他应当归责于乙方的原因，造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其损失的，乙方向甲方支付本合同总价款 的违约金，甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。

　　6、甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分 的违约金。如因乙方伪造数据、改变合同约定的货物单价等，而制作付款申请书请求甲方付款的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。

　　七、保修期限及责任

　　八、其他约定

　　九、不可抗力

　　1、本合同履行过程中出现不可抗力是指合同签订时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。

　　2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起______日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。

　　3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。

　　十、其他

　　1、双方应在本合同签订时提交给对方相关资料备案：_____

　　（1）乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的，应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章；

　　（2）乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件；

　　（3）乙方以代理人身份签订本合同的，应当提交被代理人出具的《授权委托书》，《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围；

　　（4）乙方提交生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明，以便甲方备案使用；

　　2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。

　　3、本合同的签订，除甲方（项目经理）签字或盖章认可的，甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务，擅自处理债权债务行为包括但不限于出具欠款证明、对帐单据等等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。

　　十一、争议的解决

　　凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十二、合同效力及其他

　　1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，同具法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议于本合同同时使用，补充合同与本合同矛盾的，以补充合同为准。

　　4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等，与本合同同时使用，同具法律效力。

　　甲方（盖章）：_____ 乙方（签字或盖章）：_____

　　项目经理：_____ 签约负责人：_____

　　______年 ______月______日 ______年 ______月______日

买卖合同格式10

　　甲方：(出卖人) ，以下简称甲方。

　　乙方：(买受人) ，以下简称乙方。

　　甲乙双方经过平等自愿协商，甲方同意将在自家宅基地上自建的一幢二层楼房所有权以 元价格出售给乙方，乙方同意购买。特订立此协议以共同遵守。

　　第一条：门面房基本情况：

　　该门面房为商业用房，位于原州区东海街东海园区二门斜对面(隆德馒头)，上下共七间，南北走向，东西宽 6.2米，南北长13米，总面积为80.6平方米。门面向西南。 房屋内墙面为普通粉刷白墙，普通瓷砖地面，铝合金窗，无卷帘门。

　　第二条:门面房出售总价：贰拾捌万元整(￥280000.00)

　　第三条：付款方式：一次性付清，附收款收据。

　　第四条：交房时间：20xx年12月30日前。 第五条：甲乙双方权利和义务

　　1、甲方保证交付的房屋无墙体倾斜、渗漏等质量问题，房屋保修参照宁夏回族自治区建设厅编制的《住宅质量保证说明》要求执行，若出现质量问题，由甲方按乙方要求进行无偿修理;甲方保证房屋无产权纠纷。

　　2、如以后能办理产权证、土地使用证等证件时，甲方保证协办，费用乙方负担。

　　3、乙方保证按时付清房款。

　　4、如遇拆迁，土地、房屋等所有拆迁补偿由乙方享有。

　　第六条：违约责任

　　1、房屋交付后如有质量问题，甲方负责解决，给乙方造成损失的'给予乙方双倍赔偿。

　　2、房屋交付后如产生产权纠纷，甲方必须退还所有房款并按房款总额10%对乙方予以赔偿。

　　3、乙方无故放弃购买的，乙方必须按房款总额10%对甲方予以赔偿。

　　第七条：协议保存

　　该协议经甲乙双方签字后生效，具有法律效力。该协议一式三份，甲乙双方各执一份，证明人执一份。

　　甲 方(签字)： 身份证号： 乙 方(签字)： 身份证号： 证明人(签字)： 身份证号：

　　协议签订时间：

买卖合同格式11

　　售车方(甲方)：雷勇

　　购车方(乙方)：黄程

　　为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方)

　　一、甲方将车主雷勇的` 长安牌微型货车，牌号鄂DEK107发动机号B26A013448，车架号LSCAA10F6BC184078转让给乙方，双方达成成交总额为(人币)壹万肆仟元整，小写14000 。

　　二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在 20xx年7月 21日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。

　　三、该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括年审费及保险费)。

　　四、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。

　　五、该车自交车之日起(时间20xx年7月21日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。

　　售车方(甲方)： 购车方(乙方)：

　　年 月 日

买卖合同格式12

　　甲方（需方）：_____ 乙方（供方）：_____

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、商品单价及合同总金额：__________

　　二、商品质量标：

　　附商品样本，作为合同附件。

　　三、商品质量由双方议定。

　　四、包装方式及包装品处理（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

　　五、验收方法：_____

　　六、付款方式：签定本合同即付__________%货款，余款__________待设备进入施工现场后即付，剩余__________%待安装调试后付清。

　　七、违约责任

　　1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价2%的违约金。

　　2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值2%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值2%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　4、约定的违约金，视为违约的`损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　5、当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　八、本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

　　九、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　甲方：__________（盖章） 法定代表人：__________（盖章）

　　乙方：___________（盖章）法定代表人：_________（盖章）

　　日期：__________年__________月__________日

买卖合同格式13

　　出售方（以下简称甲方） 身份证号码:

　　购买方（以下简称乙方） 身份证号码:

　　甲、乙双方经友好协商,

　　就甲方向乙方出售自有的 小松pc200-7 旧挖机一事达成以下协议:

　　一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为: )出售给乙方, 经乙方负责人及技术人员现看机试机后,以协定价格为为人民币为 元大写 万元整甲方负责惠州到 的运输费用 。

　　二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续中华人民共和国海关进口货物报关单编号）,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。

　　三、甲方在自己的`场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。

　　保证乙方顺利离开，乙方在一次性付清协定价后（收款以收款收据为准）,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方) 。

　　四、为了双方共同遵守特订立此协议。

　　五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效

　　甲方姓名：

　　乙方姓名：

　　电话 ：

　　电话：

　　家庭住址: 家庭住址:

　　甲方银行收款帐号：

　　乙方银行转款帐号：

买卖合同格式14

　　卖方： (以下简称甲方)，身份证号： 买方： (以下简称乙方)，身份证号： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有房屋，达成如下协议：

　　第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，该房屋具体状况如下：

　　甲方自愿将坐落在 市 镇 村 社(自建住宅)的房屋，东至 南至 西至 北至 建筑面积为 平方米(含地皮以及房屋)，出售给乙方。

　　第二条 甲、乙双方议定的.上述房屋成交价格为(大写)共 万 仟 佰元人民币(小写 元)，乙方在 年 月 日前，一次付给甲方。

　　第三条 特别约定：

　　1、甲方保证在房子交付时，甲方在该房屋上不设有他项权，如抵押权等。2、甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷，

　　由甲方承担全部责任。3、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。 4、如乙方所购房屋以后可以办理房屋土地使用证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

　　第四条 甲方负责协助乙方通水通电。

　　第五条 如国家征地，土地赔偿归乙方所有，住房面积赔偿归乙方所有。本合同签定时甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方须无条件协助乙方办理房屋产权过户手续，办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。

　　第六条 本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔。

　　第七条 本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方，今后如乙方就此房屋出卖时，需要甲方签字时，甲方无条件给予配合。

　　第八条 本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照下述两种算法取高值返还乙方：1、本房屋合同转让金额本金及利息，利息按年息20%计算，计息期自合同签订日起算;2、解除合同时本房屋市场评估价，并赔偿乙方的房屋装修费用,搬迁等损失。 3、如因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

　　第九条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十一条 本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份。

　　甲方(签章)： 甲方家属(签章)

　　甲方住址：

　　联系电话：

　　乙方(签章)： 乙方家属(签章)

　　联系电话：

　　见证人(签字)：

　　_____年_____月_____日

买卖合同格式15

　　买方：

　　卖方：

　　提示：本合同适用于化肥(农药)生产商与销售商之间，或经销商与种植户之间进行的大额交易。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、标的、数量、价款及交(提)货时间

　　二、质量标准：□国家标准□行业标准□企业标准三、卖方应出示的相关证件：《营业执照》复印件、《肥料(农药)登记证》复印件、《生产许可证》或批准文件复印件、《代理销售授权书》复印件、《备案登记号》、《经营许可证》复印件。

　　四、交(提)货时间、地点：交(提)货时间为 年 月 日，交货地点为五、发运方式、运费负担：用运输，运费由方负担。六、付款方式及期限：买方应在 年 月 日前以((汇款或汇票、现金)向卖方

　　支付(□定金/□预付款)元，剩余价款应在 年 月 日前付清。

　　七、验收：买方应在卖方交货后日内进行验收。产品包装和标签内容应符合产品标准和国家有关规定。

　　八、违约责任：

　　1、化肥(农药)经验收不符合第一条或第七条要求的`，买方有权要求补足、换货或退货。

　　2、化肥(农药)不符合第二条质量标准的，买方有权要求退货，并要求卖方赔偿损失。

　　3、一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款%的标准向对方支付违约金。

　　九、合同争议的解决方式：本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决;协商不成的，按下列第条方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁：2、依法向人民法院起诉。

　　十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　十一、其他约定：

　　本合同一式二份，双方各执一份;合同副本一份，送备案。

　　买方：卖方：

　　日期：日期：