路灯安装合同

路灯安装合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的路灯安装合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

路灯安装合同1

　　发包人（全称）：承包人（全称）：

　　1、工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2、工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。（具体详见施工图及工程量清单）。

　　3、合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4、质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5、合同价款

　　金额（大写）：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元（人民币）￥：239187.00元

　　6、合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7、材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品（材质为中高档），必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8、质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。

　　9、付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金（投标保证金转为履约保证金）；所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。

　　当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的；

　　②工程质量出现严重缺陷的；

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的；

　　④不按约定提交竣工资料的；

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。

　　承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10、违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11、其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

路灯安装合同2

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同

　　一、工程项目

　　1、 工程名称：

　　2、 交货及安装工程地点：

　　二、项目总造价

　　1、本路灯项目含税总造价为人民币：

　　2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　三、款项支付

　　1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

　　2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;

　　3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。

　　4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。

　　四、供货及安装：

　　1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。

　　2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。

　　五、安全责任

　　乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

　　六、维修保养

　　本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;

　　七、违约责任

　　甲乙双方互相协商解决。

　　八、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

　　发包人（公章）： 承包人（公章）：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托法定代表人： 委托法定代表人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　日期： 日期：

路灯安装合同3

　　甲 方：

　　乙 方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1.工程名称;

　　2.工程地点 ;

　　3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)

　　4.工程保修期：工程验收交付使用起一年

　　二、 工程期限

　　1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。

　　2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案

　　(一)前期准备阶段

　　组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

　　(二)施工阶段

　　1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。

　　2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

　　3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

　　4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。

　　5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。

　　6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。

　　四、项目部组织机构及职责

　　1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

　　2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

　　3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。

　　4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。

　　5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。

　　6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。

　　7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。

　　8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。

　　五、施工进度计划及保证措施

　　进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。

　　保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：

　　(1)根据施工进度计划控制施工期;

　　(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;

　　(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;

　　(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;

　　(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;

　　(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;

　　(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;

　　(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;

　　六、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为人民币：

　　2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。

七、 甲方责任及义务

　　1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。

　　2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。

　　3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　4、甲方应按时支付工程款。

　　八、 乙方责任及义务

　　1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。

　　2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。

　　4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。

　　5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

路灯安装合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就禄劝鑫潮石材工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。

　　一.工程概况

　　工程项目名称：禄劝鑫潮石材工业园厂区路灯安装

　　工程地点：禄劝鑫潮石材工业园

　　工程内容：厂区路灯安装施工

　　资金来源：自筹资金

　　二.工程范围

　　厂区路灯布臵图内要求的内容。

　　三.施工工期

　　开工日期：20____年12月 日

　　竣工日期：20____年12月 日

　　四.质量标准

　　按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

　　五.合同款项与支付

　　该合同价为包干价：86900.00元，大写：捌万陆仟玖佰元整。

　　付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

　　六.质保期

　　验收合格后，乙方质保时间为1年。

　　七.违约责任

　　由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

路灯安装合同5

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为加快新农村建设，方便村民生活，经村委会研究决定在本村实施路灯亮化工程，为确保工程质量，经双方协商一致，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：青龙村路灯亮化工程

　　工程地点：段家镇青龙村

　　工程内容：青龙街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、安装和管井砌筑、灯光照明调试。

　　三、合同工期

　　开工日期：_____________年_____________月

　　竣工日期：_____________年_____________月

　　四、质量标准

　　（工程质量标准必须全部优良造成的返工损失费用由乙方负责）

　　五、合同价款

　　工程价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。

　　金额（大写）：_____________ Y：_____________元

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进现场按图纸及甲方意见实施，工程完工验收后一次性结清工程款。

　　七、安全责任

　　乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。

　　八、本合同有效期为甲乙双方签字之日起生效。

　　九、本合同未尽事宜，或在施工中发现问题，由双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙方各执一份，存档一份。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

路灯安装合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：

　　一、工程名称：_________________，施工地点：_________________

　　二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。

　　三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。

　　四、工程支付：工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。

　　五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准。

　　六、施工期限

　　开工时间为_________________年_________________月_________________日，竣工时间为_________________年_________________月_________________日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的，工期可相应顺延。

　　七、施工安全责任

　　乙方在施工中应做好安全施工防护措施，杜绝安全事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付

　　八、工程验收

　　乙方施工竣工后，应通知甲方组织相关人员对工程进行验收，甲方应该7日内对工程进行验收。验收不合格的乙方无条件返工。

　　九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。

　　十、违约责任

　　甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。

　　十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。

　　甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________

　　法定代表人（签字）：_________________法定代表人（签字）：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

路灯安装合同7

　　甲方：锦屏县钟灵乡人民政府 （简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司 （简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔20xx〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的`原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。

　　一、项目概况

　　项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。

　　项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。

　　二、质量要求及技术标准

　　乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。

　　三、项目建设内容及产品参数

　　项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高

　　6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。

　　四、承包方式

　　按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。

　　五、甲方职责

　　1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

　　2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。

　　3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。

　　六、乙方职责

　　1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。

　　2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨，并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货，影响甲方项目按时完工的，甲方有权终止合同。

　　3、整体质量保证3年，在质保期3年内，乙方在接到甲方故障通知后，3天内到现场进行维修。在质保期内，若经确认路灯中零部件非人为因素损坏的，由乙方负责免费维修，若路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏，乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承担，路灯设备由乙方终身维护。

　　4、乙方负责太阳能路灯的全程安装，若因为乙方安装原因造成路灯损坏的，由乙方承担损失。

　　5、安全施工：施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗，并严格按照国家施工安全规程进行施工，做到文明施工，安全施工。否则，由此造成的一切安全生产事故责任由乙方负责，甲方概不负责。

　　七、项目承包总金额：叁拾万元整（￥300000.00元）。

　　1、太阳能路灯货款：228000元。

　　2、安装调试费：72000元。

　　八、项目验收

　　项目完工，经县、乡、村验收合格后，甲方根据验收合格的实际安装数量结算。

　　九、资金支付方式

　　项目验收合格后7日内一次性支付合同金额的95%，合同金额的5%作为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起3年期满后7日内付清。

　　十、工程工期

　　本工程合同总工期为 天，开工日期年 月 日，竣工日期年月日。

　　十一、本合同从双方签字之日起生效，一切因执行本本合同所发生与本合同有关的争议，未尽事宜，双方先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时提交甲方当地人民法院做最

　　后裁决。本合同一式三份，签字后甲乙双方各持一份，政府采购管理机构一份。双方签字盖章后本合同传真件与原件具有同等法律效力。

　　甲 方（盖章） 乙 方（盖章）

　　法人代表

　　（或委托代理人）

　　年月

　　法人代表 （或委托代理人）年月 日日

路灯安装合同8

　　甲方:

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：

　　一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。

　　二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。

　　三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前 天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。

　　四、乙方责任;

　　1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。

　　2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。

　　3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。

　　五、工程金额及付款方式：

　　1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。

　　2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。

　　3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。

　　六、施工与工期：

　　1、乙方收到甲方预付款之日起， 进入现场施工。

　　2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。

　　八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

路灯安装合同9

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：路灯安装工程

　　二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路 三、承包范围和内容：

　　范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。(清单附后)

　　内容：1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;3、残渣外运。

　　四、工程合同造价：

　　第二条 施工准备

　　一、甲方：

　　1、 负责办好工程施工许可手续。

　　2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。

　　3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线平面、测量控制点和路灯安装点。

　　二、乙方：

　　1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。

　　2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)及用水、用电计划并送甲方。

　　3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的文物、古迹等。

　　4、做好施工区域交通秩序维护。

　　第三条 工程期限

　　一、工程总工期天(日历天)，自年月 日开工至 年 月 日竣工验收。

　　二、如遇下列情况之一，经甲方现场代表(或监理工程师)签证后工期相应顺延：

　　1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。 2、重大设计变更，致使施工无法进行而影响进度。

　　3、人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震等)而延误工期。

　　第四条 工程施工

　　一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

　　二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据，由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

　　三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表(或监理工程师)的监督。

　　四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。 2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位质量评定结果送甲方(或监理单位)和质量监督站。

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位);重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工安全，否则，因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

　　第五条 建筑材料、设备的供应、验收

　　一、除甲方供应的路灯全套、线材等(见附材料清单)以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责(包括灯具的调试等)。

　　二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

　　第六条 工程价款的支付与结算方式

　　一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

　　二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。

　　三、工程结算

　　1、工程计量：依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

　　2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》(湘建价【20xx】406号文件)及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险

　　3、主要材料价格调整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

　　4、按上述结算方式进行造价计算，总造价下浮 %做为该工程结算造价。

　　第七条 施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、甲方双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

　　第八条 奖罚条件

　　一、工期提前或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天(按日历天)，由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

　　二、工程质量的奖罚：达到合同约定条件，不奖不罚;由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

　　第九条 工程维修

　　质保期内，该工程若出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，若乙方不及时修复，甲方有权另请他人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

　　第十条 附则

　　一、未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同的组成部分包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

　　三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程竣工验收，符合要求结清工程款后终止。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　本合同签订日期：日

路灯安装合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条：合同项目

　　合同共分两部分，第一：材料部分;第二，安装部分。 材料部分

　　中阳县乔鑫公路工程材料清单

　　安装部分安装路灯90套，铺设电缆 米，安装开关箱 只，安装路灯每套 元，铺设电缆单价 元，安装开关箱 元，机械吊装费 元，税费 元，合计 元。

　　以上费用总计： 。

　　第二条 施工准备

　　一、从合同签订之日起，甲方10日内提供基础施工图纸和其它图纸。

　　二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。

　　三、乙方的材料进场后，甲方将组织人员进行验收。 四、乙方承诺工程竣工后一年内的光源及线路、设备等均实行保修，灯杆保修期为3年，其费用由乙方负责。

　　第三条 工程期限

　　一、本合同自 年 月 日开始安装，至 年 月 日完工。合同签订10日内，乙方材料全部进场交付甲方验收。

　　二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

　　第四条 工程质量及验收办法

　　一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收，施工质量达到：优良。

　　二、验收办法：

　　1、乙方材料进场后书面通知甲方验收，甲方收到通知后七日内，对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查，检查必须达到合格标准要求。

　　2、材料验收合格后，乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试，安装、调试完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方收到通知七日之内对工程组织验收。

　　3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书，否则不得进场施工。

　　第五条 付款方式

　　一、工程所需材料进场验收合格后10日内，甲方支付给乙方总材料款的50%。

　　二、工程安装验收合格后两月内，甲方支付给乙方工程款的90%。

　　三、其余10%的工程款，作为工程质量保证金，一年内无任何工程质量问题，甲方把剩余的工程款支付给乙方。

　　第六条 解决争议的办法

　　双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。

　　第七条 合同生效 合同订立时间： 合同订立地点：

　　本合同双方约定：合同订立双反签字盖章后生效，至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存两份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　_____年_____月_____日

路灯安装合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就禄劝鑫潮石材工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。

　　一。工程概况

　　工程项目名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二。工程范围

　　厂区路灯布臵图内要求的内容。

　　三。施工工期

　　开工日期：20xx年12月日

　　竣工日期：20xx年12月日

　　四。质量标准

　　按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

　　五。合同款项与支付

　　该合同价为包干价：86900.00元，大写：捌万陆仟玖佰_______元整。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

　　六。质保期

　　验收合格后，乙方质保时间为1年。

　　七。违约责任

　　由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。

　　甲方：法人代表：日期： 年 月 日

　　乙方：法人代表：日期： 年 月 日

路灯安装合同12

　　甲方：________

　　乙方：________

　　兹有乙方承接甲方______省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

　　1、施工内容

　　施工长约、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

　　2、安装说明

　　同心路长约公里，路灯安装间距为30米，安装________高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；

　　和谐路长约公里，路灯安装间距为30米，安装________中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

　　3、相关施工数量、费用见价格表：

　　4、安装期限

　　在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；

　　和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

　　5、质量标准及验收标准

　　工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

　　按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

　　6、付款方式

　　协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；

　　路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；

　　路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；

　　路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

　　7、其他

　　在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

　　8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

路灯安装合同13

　　发包方： 以下简称甲方 承包方： 以下简称乙方

　　依照《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签定本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　工程名称：道路路灯工程

　　工程地点：内冲村六组至杉木墩林场 工程内容：道路单侧路灯基础及灯杆安装工程

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容包工包料承包给乙方(包括路灯基础施工、路灯杆安装、路灯灯具安装调试合格)。

　　三、工程费：

　　安装路灯12套，每套 2380 元包干价(含基础材料及基础浇筑人工费及材料费、立灯杆及灯具安装费用)。 以上合计：贰万八仟伍佰陆拾元整(￥：28560元) 必须按甲方要求施工，如因地质结构致使基础改变(相对于设计图纸设计尺寸超深超宽)而产生费用，经甲乙双方共同协商后解决。

　　四、合同工期：

　　开工日期：20xx年十月十六日

　　竣工日期：20xx年十月二十六日

　　如遇下列情况，工期可以顺延：

　　1 、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。 3 、因不可抗拒的自然灾害及战争而影响施工.

　　五、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场会同甲方意见实际测绘并施工，灯杆基础完成、灯杆及灯具安装完成验收后一次付清。 本协议一式二份甲、乙双方各执一份，双方签章后生效。

　　甲方代表(签章)：

　　年 月 日

　　乙方代表(签章)：

　　年 月 日

路灯安装合同14

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xxxxx道路太阳能路灯亮化工程

　　工程地点：

　　工程内容：挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等

　　二、合同工期20xx年10月20日至20xx年11月20日;

　　三、质量标准：合格。

　　四、工程价款(预、决算)编制依据：

　　(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》工料单价计价的计价程序，取费按《浙江省建筑工程施工费用定额》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行;

　　(二)本工程合同造价暂定为元。

　　五、工程款支付方式：

　　(一)合同签订，基础工程完成，支付预算金额的50%;

　　(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的70%;

　　(三)亮灯调试结束，支付至总金额的95%;

　　(四)5%的质保金在工程验收合格后一年内付清。

　　六、双方职责：

　　(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工，确保施工过程中的人身及财产安全，在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。

　　(二)、工程易耗品包括蓄电池免费保修期为壹年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。

　　七、其他：

　　本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

路灯安装合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号吗：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：刘集镇中心村路灯安装工程

　　2、工程地点：刘集镇中心村境内

　　3、工程内容：按要求建设路灯安装工程，施工安装要求详见附件。

　　二、工程期限

　　20xx年11月10日前开工，30个晴天竣工。

　　三、承包方式

　　包工包料

　　四、工程承包价及支付方式

　　工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(￥1850.00)计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程竣工合格，发包方于20xx年12月30日前支付50%，20xx年12月30日前支付50%。

　　五、施工安装要求

　　1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工，详见中心村施工安装要求。

　　2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。

　　3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。

　　4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。

　　5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的间距标准执行。

　　六、竣工验收与包修

　　1、乙方在工程竣工前5日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提前通知乙方，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。

　　2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接管前，乙方仍负有保管责任。

　　3、在进行工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经验收合格后，再进行移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承担工期延误的违约责任。

　　4、竣工验收以国家和管理部门的相关规定为依据，在进行竣工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：

　　(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

　　(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。

　　5、工程竣工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进行保修。

　　七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程结束后予以返还。

　　八、其它约定

　　1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工，工程施工中的任何安全责任都由乙方承担，与甲方无关。

　　2、乙方不得将工程转包或分包。

　　3、本工程税金由甲方负责缴纳。

　　4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。

　　5、任何一方违约，承担违约金人民币贰万元整。

　　本合同经甲方双方签字盖章后生效。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日