车间工程施工合同

车间工程施工合同通用

　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的车间工程施工合同通用，仅供参考，大家一起来看看吧。

车间工程施工合同通用1

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：职工食堂装饰工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：食堂改造装饰装修(包括拆除工程;地面、墙面、天棚装饰工程;水、电安装工程等改造装修项目)。

　　二、资金来源：

　　自筹

　　三、合同工期：

　　开工日期：20__年7月15日;

　　竣工时间20__年10月15日;

　　总工期90天。

　　四、质量标准：

　　达到国家现行装饰工程、安装工程施工验收规范合格标准

　　五、工程价款：

　　本工程预算总价为：38000000元(大写：叁拾扒万元整)

　　六、竣工决算：

　　1、按现场实际竣工验收合格工程数量计算。

　　2、竣工结算单价：以预算综合单价为准，材料涨跌不予调整。施工期间如遇人工费等政策性调整依据相关文件予以调整。结算时预算书中缺项项目执行20__《__省建设工程量清单计价定额》及相关配套文件，材料单价按预算材料单价计算，预算中没有的材料单价按甲乙双方签证价格计算。

　　七、资金支付：

　　工程开工进场时拔付5万元，工程进度达80%时拔付10万元，竣工结算办理后拔付工程结算总造价的'95%，余下的5%作为质保金，自竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

　　八、施工安全

　　乙方进场施工期间必须服从甲方相关人员指挥及管理，不得胡乱施工，在施工过程中发生的一切安全、质量事故概由乙方承担责任。

　　九、违约责任

　　本合同中关于承包人违约的具体责任如下：因承包人原因未能按本协议约定的工期完成承包人需向发包人支付3000元/天(30日内)，超过30天按6000元/天计算。双方约定的承包人其他违约责任：按国家相关法律规定执行。

　　十、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

车间工程施工合同通用2

　　发包方：______________(以下简称甲方)

　　承包方：______________(以下简称乙方)

　　根据《合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　　1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。

　　2、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　　3、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　　4、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　　5、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　　6、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

　　7、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　　8、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　　9、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　　(1)该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　　(2)该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　　10、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　　11、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　　12、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　　13、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　　14、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　　15、本合同所称的'实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　　16、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

车间工程施工合同通用3

　　甲方单位：_________________负责人：_________________身份证：_________________电话：_________________

　　乙方负责人：_________________身份证：_________________电话：_________________

　　承包日期从_________________年_________________月_________________日至_________________年_________________月_________________日双方根据有关法律规定，在合法平等、自愿的基础上，与共同遵守，经协商签定本合同，商定如下条款：

　　一、乙方自愿承包，独立承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。一切规章制度按甲方制度实行，(另乙方工人工伤事故由乙方自行解决)。

　　二、甲方为乙方提供;

　　①、厂房、设备和配套设施

　　②、材料、水、电、办公用品、宿舍、饭堂设备、工具及劳保用品。(如乙方损坏以上项目，将由乙方承担。)

　　三、甲方有权押乙方30天的工资作为生产违规奖罚金，但年底必须全部结清工资给乙方。

　　四、员工必须遵守厂规，遵守法律，做到爱厂如家，节约水电，团结友爱，互相关心的良好风尚，精通工艺、工序，做到保质保量完成任务，为厂为社会贡献力量。

　　五、如有乙方员工有违法厂规、法律的'，甲方可立即开除出厂，违反法律

　　送政法部门处理。

　　六、生产成品件、按乙方所要完成的工序计价，每台箱体元定价计算，每月月底结算工资。乙方人员基本工资由甲方统一每月25日发放。

　　七、在生产过程中，甲、乙双方有不一致的观点或考虑不周的，双方可共同协商解决，不健全的地方可参观有效的劳动民法典参考解决。

　　八、甲乙双方在合同有效期内，乙方不得擅自撤场或要求提前结清加工费及工人工资，如乙方违反以上要求，必须付给甲方万元作为违约的赔偿。

　　九、在生产过程中，乙方必须配合甲方的生产周期，按时交货，绝不擅自挑单，但甲方必须保证材料供应齐全，如有误期不交货造成损失由乙方负责承担。如因材料、设备等造成的误期，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方负责人(签名)：_________________乙方负责人(签名)：_________________

　　签订日期：________________年_________________月_________________日

车间工程施工合同通用4

　　承租方：

　　出租方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方以及承租方的权利和义务，经双方协商，签定此合同。

　　一、甲方租用乙方台，到甲方的.工地使用，租用期个月，自______年____月____日至______年____月____日止，进场运输费由甲方负责承担。若租用期满个月，出场运输费由乙方自行承担;若租用期不满个月，则出场运输费由甲方承担。

　　二、甲方租用乙方机械，月租费为元在正常的情况下，乙方机械工作每月保底时间为小时，若因甲方施工组织不当、天气变化、工程设计变更等原因造成乙方当月工作时间不足小时，甲方必须按全月租费付给乙方。若乙方机械当月工作时间超出小时，超出部分，甲方按每小时元付给乙方。

　　三、乙方机械每月维修，保养累计时间为叁天，每超出叁天，甲方将按每天小时，每小时元从乙方租费用中扣除。

　　四、乙方机手进场后必须服从甲方指挥，在施工期间，施工现场范围内地上、地下公共设施及不明物，如有损坏均由甲方负责赔偿。

　　五、乙方机械在施工过程中，如果工程场地出现险情，不能施工的，乙方有权拒绝施工，如甲方强行施工，造成事故和损失由甲方负责。

　　六、在租用期间，乙方机械的燃油及机手食宿由甲方免费提供，维修保养及其它费用由乙方自行承担。

　　七、付款方式

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，合同一经甲、乙双方签字起生效。

　　承租方：签章

　　出租方：签章

　　受法人委托代理人：受法人委托代理人：

　　法人代表：法人代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　住址：住址：

　　电话：电话:

　　______年____月____日______年____月____日