试验检测合同

试验检测合同

　　随着时间的推移，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编整理的试验检测合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

试验检测合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在北大光华管理学院西安分院雅致东方大酒店及室外附属工程建设中，委托乙方对建筑工程施工中的原材料、半成品、成品进行试验检验工作。

　　为保障双方的合法权益，经双方协商，订立本协议书，共同遵照执行。

　　一、甲方委托乙方进行的试验，由甲方填写委托单，并经监理单位见证后进行取样，交乙方签认后委托试验开始，乙方须按甲方委托的试验项目进行试验。

　　二、乙方为甲方提供的试验报告，纸张规格为a4，共4份，(打印格式必须符合资料归档要求)。

　　三、甲方现场技术人员在专业监理工程师的见证对抽取的砼(砂浆)样品进行成型，砼、砂浆试件拆模后应及时养护，同条件试件应与结构实体养护条件相同，并做好测温记录。标养砼(砂浆)试件由甲方制作交乙方养护，养护条件要符合国家标准、规范要求。

　　四、试验范围：水泥物理力学性能检测;钢筋(含焊接与机械连接)的力学性能检验;砂石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;抗渗混凝土检验;简易土工试验;普通混凝土、砂浆配合比;防水卷材、涂料检验;混凝土强度现场回弹检验;钢筋保护层厚度检验;混凝土预制构件性能检验;后置埋件的力学性能检测;建筑饰面砖粘结强度检验;锚杆锚固承载力检验等。

　　1、甲方：(1)负责对试件取样及送样;(2)对抽取样品的代表性负责;(3)甲方有权利对乙方试验人员的资格及试验程序进行抽检。

　　2、乙方：(1)乙方对甲方委托的试验，乙方应安排具有相应资格的试验人员，严格按规范及操作规程进行试验操作、对试验及评定所采用的标准，必须是现行使用的国家标准;(2)乙方为甲方出具的试验报告要数据准确，结论明确。需要在现场进行的试验，乙方应及时组织试验人员到现场配合，以便保证下步工序的顺利进行。

　　七、费用结算方法：

　　费用：按本工程建筑面积全包价每平米 元。

　　付款：基础完工后支付结算价款的30%，主体结构封顶、原位检测完成并出具检测报告后支付结算价款的60%，剩余10%待整体工程竣工及所有试验资料全部交付档案馆后一次性付清。

　　八、本协议书未尽事宜，由甲、乙双方协商，采取协议书补充条款的形式执行。补充条款与本协议书具有同等效力。

　　九、本协议书一式4份，甲方2份，乙方2份。

　　十、本协议书自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(章)乙方(章)

　　法人代表：

　　法人代表：

　　协议书签订日期： 年 月 日

试验检测合同2

　　甲方(委托人)：

　　乙方(检测机构)：

　　检测机构编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3结构类型：

　　1.4监督单位：

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章)甲方：(盖章)住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：

　　开户银行：开户银行：账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：单位电话：单位电话：

　　传真：传真：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：

　　合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：

试验检测合同3

　　委 托 单 位：北京XX公司

　　受委托单位： 南昌赣建工程质量检测中心

　　签 订 时 间：________年____月____日

　　签 订 地 点：____市____区安苑东里三区10号

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方： 北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方： 北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

　　2、工程地点：

　　3、建筑面积：

　　4、结构类型：

　　5、层 数：

　　6、结构完成日期：

　　7、工程竣工日期：

　　二、试验检验范围及试验检验资料标准

　　1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并提供砂浆配合比。

　　2、 乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。

　　3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

　　三、试验检验费用收取标准及结算方式

　　中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

　　3、甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

　　四、甲方的权利与义务

　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

　　2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

　　3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

　　五、乙方的权利与义务

　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。

　　2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。

　　3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

　　六、 违约责任

　　1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。

　　2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

　　七、合同的.效力

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

　　八、其它约定事项

　　员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

　　九、争议解决方式

　　本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

　　委托单位名称： 受委托单位名称： (盖章) (盖章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　单位地址： 单位地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　签定日期：________年____月____日 签定日期：________年____月____日

试验检测合同4

　　合同编号：

　　甲方(委托人)：

　　乙方(检测机构)：

　　检测机构编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测□压实度检测□弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第三条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第四条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　联系人：

　　联系人：

　　联系人手机：

　　联系人手机：

　　合同订立时间：

试验检测合同5

　　合同编号：

　　甲方（委托人）：

　　乙方（检测机构）：

　　检测机构编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3结构类型：

　　1.4监督单位：

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：

　　第三条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第四条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：（盖章）_______乙方：（盖章）_______

　　住所：_______住所：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代表人：_______委托代表人：_______

　　开户银行：开户银行：_______

　　账号：_______账号：_______

　　邮政编码：_______邮政编码：_______

　　单位电话：_______单位电话：_______

　　传真：_______传真：_______联系人：_______

　　联系人：_______联系人手机：_______联系人手机：_______

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：______________

试验检测合同6

　　合 同 编 号：

　　甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20_250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20_-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第十条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲 方：(盖章)

　　乙 方：(盖章)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　联 系 人： 联系人手机：

　　联 系 人： 联系人手机：

　　合同订立时间： 年 月 日

试验检测合同7

　　委托方：______以下简称甲方)

　　服务方：________(以下简称乙方)

　　项目名称：__________

　　__年__月__日

　　根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址：__________

　　施工单位项目负责人：__________

　　联系电话:__________

　　建设单位：__________

　　建设单位项目负责人：联系电话:监理单位：项目总监：联系电话:建设(监理)单位见证员：联系电话:_____送样员：杨荣花联系电话: 15336356106报建面积：(平方米)

　　二、检测服务范围及时间

　　1、见证取样检测：

　　(1)、水泥物理力学性能检测;

　　(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;

　　(3)、建筑用砂常规检测;

　　(4)、建筑用卵石、碎石常规检测:

　　(5)、砼强度检测;

　　(6)、砂浆强度检测;

　　(7)、简易土工试验;

　　(8)、混凝土掺加剂检验

　　2、主体结构检测

　　(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;

　　(2)、钢筋保护层厚度检测;

　　(3)、混凝土预制构件结构性能检测;

　　(4)、后置埋件的力学性能检测。

　　3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。

　　4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。

　　三、检测项目及方法

　　按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

　　四、检测费用

　　检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：

　　每次委托按实收取□记账形式

　　五、相关权利与义务

　　甲方义务：

　　1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

　　甲方权利：

　　1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。

　　2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

　　乙方义务：

　　1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

　　2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

　　4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。乙方权利：根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、检测标准

　　1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。

　　2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

　　3、各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>企业标准。

　　七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　九、补充说明：

　　甲方(签字盖章)：

　　乙方(签字盖章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　传真：

　　地址：

　　传真：

　　地址：

　　建设工程见证人员授权书

　　茌平县建设工程质量监督站：

　　根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：

　　以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。

　　建设单位(章)：

　　监理单位(章)：

　　__年__月__日