购买空调合同

购买空调合同15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，关于合同的利益纠纷越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的购买空调合同，希望能够帮助到大家。

购买空调合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因工程需要，安装中央空调工程。乙方愿承接该项工程。为了明确责权，保证工程质量，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：中央空调冷冻机房及末端安装

　　二、工程方式与设备质量要求

　　1、工程方式

　　a）根据甲、乙方认可的空调施工正式图纸，空调流程图纸进行施工。乙方保证制冷、采暖达到国家行业规范。

　　b）根据设计图纸和相关规范要求，乙方负责中央空调系统设备材料的提供、安装、调试、交验全过程的总承包。

　　2、设备质量要求

　　a）乙方根据中央空调系统要求，负责所有设备、主材和辅材的购置。

　　b）设备到甲方工地后，甲方配合乙方对设备外观进行检查，并核对装箱单及物品。

　　c）主要材料须符合国家相关标准。

　　三、工程验交与服务

　　1、工程的`开工、中验及竣工验收均按国家相关标准进行。

　　2、施工中发现工程质量不符合规范和合同要求，乙方在甲方要求时间内，在保证质量情况下予以返工。

　　3、验收合格后，乙方应向甲方提供完整的技术资料和说明书。

　　4、甲方接乙方验收通知单一周内未进行验收，应视为默认工程合格。

　　5、本工程保修期为十二个月，自交验之日计。保修期内非人为原因引起的质量问题，乙方负责修理，如因操作不当造成损坏，乙方有义务帮助解决修复，并根据具体情况收取工料费用，本设备乙方终身维修，根据维修量收取相应费用。

　　四、合同价与付款办法

　　1、本合同承包总价（大写）（￥493231.00元）

　　2、土建开工，施工人员进入工地，甲方付合同总价款的50%，即246615.5元。

　　3、风机盘管吊装完成后甲方付合同总价款的30%，即147969.3元。

　　4、安装调试正常，验收合格后甲方付合同总价款的17%，即83849.27元。

　　5、合同总价款的3%（即14796.93元）质保金待一年质保期满后14日内一次性付清。

　　五、甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　a）提供乙方施工用水、用电，提供材料堆放及人员食宿场地。

　　b）协商解决施工现场多方面关系，以便工程顺利进行，尽力协助解决乙方在施工中遇到的困难。

　　c）甲方有权对工程进度、工程质量、设备和材料进行监督，及时检查与验收、隐蔽工程合格并及时给予签字，以便工程顺利进行。

　　2、乙方的权利和义务

　　a）乙方施工所需的各类手续，可由甲方协助乙方办理。

　　b）乙方应认真按照国家相关标准与本工程设计图纸要求进行施工，确保风管不漏风，水管不漏水，设备噪音不超标。

　　c）施工所选用材料，须向甲方提供合格证或鉴定书，并经甲方认可后方可使用。如原材料涨价，甲方应做相应补偿。

　　d）乙方施工人员进入现场后，应做好与其他工程队的配合工作，服从甲方管理，做到安全、文明、规范施工，一切由乙方引起的安全问题，由乙方自行解决。

　　六、法律适用

　　1、合同签订后，甲方必须按合同及时付款，若违约必须承担所欠款额的5%罚款。

　　2、合同履行过程中若发生争议，由甲、乙方双方进行友好协商解决，如协商不成则由乙方所在地法院管辖，并按有关法律执行。

　　七、有关工程增补说明

　　1、乙方进入工地，按照双方确定方案照图施工，如甲方在原设计方案上提出增项、改项、增补及追加工程量，由甲乙双方充分协商后补签协议或增补通知单为准，双方签字后生效，追加款甲方及时拨付到位。否则，乙方保留不予施工的权力，补充协议具有与本合同同等的法津效力。

　　2、如出现上述增补情况或因其它工程队施工原因导致工程不能正常施工，还有如果遇上不可抗拒的原因，甲方应在工期上予以顺延。

　　八、其它

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。经双方代表签字盖章生效，本合同在保修期满，工完款清后自行失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购买空调合同2

　　甲方(采购方)：xxx

　　乙方(供货方)：xxx 合同编号：xxx

　　本合同由甲(采购方)、乙(供货方)双方友好协商，甲方向乙方购买 格力电器 产品一事达成购销协议，为明确双方在合作过程中的责任、义务、权益，双方本着诚信、平等互利原则，按照《中华人民共和国合同法》中的有关规定，结合该项目的具体情况，合作双方特订下条款，以资共同遵守。

　　一、 产品名称、型号、数量、金额

　　二、交货时间： 签订合同后十五个工作日(防爆空调需二十个工作日) 。

　　三、交货地点、方式： ,收货人： 。

　　四、运输方式和运保费用：物流运输，运保费用由乙方负责 。

　　五、包装标准、包装物的供应及回收： 满足运输要求为宜 。

　　六、随机附件：产品出厂合格证。

　　七、除原厂配置4米铜管后，空调安装铜管以现场实际用量为准,其余辅材实用实计。

　　八、合理损耗及计算方法： 无 。

　　九、 质量要求、验收标准、供方对质量负责的条款和期限：按国标，质量三包及厂家规定期限免费保修 。格力空调普通机型整机保修六年：防爆机型整机保修18个月：抽湿机整机保修六年。因使用、维护、保管和因不可抗拒的自然灾害或使用坏境恶劣造成损坏的`不属于保修范围。

　　十、结算方式：合同签定后，货到安装验收合格后; 乙方开具发票给甲方 。

　　十一、 付款方式：乙方空调安装调试完毕，甲方验收后，二十个工作日内付款乙方开户行：xx。 账户：xx银行户名：xx

　　十二、违约责任： 按《中华人民共和国合同法》相关条款执行 。

　　十三、解决合同纠纷的方式： 双方协商;协商不成，由签订地经济仲裁委员会仲裁 。

　　十四、合同有效日期：20xx年 月 日至合同执行完毕。

　　甲方：： 代表人：

　　乙方： 代表人：

　　年月日：

购买空调合同3

　　项目名称： 省妇幼供应市中央空调

　　项目地点： 长沙市湘春路53号

　　合同

　　甲方：湖南国康医疗工程有限公司

　　乙方：李强

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况,经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1 乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2 项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料（标准配件均为市场常用品牌）方式，盘管安装单价为20xx元每台

　　（含风管风口三速控制开关），模块主机安装单价为20xx元每台，按实结算（不含税，）。

　　三、工期和保修

　　1本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2甲方提前通知乙方进行室内安装,室内工程工期为自乙方进场之日起 7 天,整个系统调试完

　　毕时间,乙方配合装修公司进度。

　　3由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可

　　相应顺延。

　　4本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。保修期内，如发现安装质量问题和安装质量缺

　　陷，乙方须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行免费维修。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1 本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款 壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1 甲方责任：

　　1.1提供乙方施工所需场地。

　　1.2严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　1.3提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的'水电条件。

　　1.4甲方或委托施工现场协调人员 负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　1.5如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　1.6对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　1.7如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2 乙方责任：

　　2.1接受甲方的监督与管理。

　　2.2建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　2.3工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。 2本合同签订生效后,甲方不按合同约定时间付款,乙方工期可相应顺延。

　　3保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。

　　3如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派

　　员进行维修。

　　八、其它

　　1本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；并安装完毕经甲方验收合格；保修期届满，本合

　　同终止。

　　2本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方: 乙方：

　　日期: 日期:

购买空调合同4

　　工程发包方： (以下简称甲方)

　　采购安装方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定，结合格力空调系统安装特点，对甲方工程确定采用 中央空调机组，以达到办公环境舒适性要求的空调技术方案，以及空调设备的采购与现场安装工程，经双方友好协商，就甲方委托乙方承包进行设备的采购、安装施工及售后服务等相关事宜，达成如下一致并共同遵守。

　　一.乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者，乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。

　　二、工程内容及范围

　　1.工程名称： 舒适性空调系统工程;

　　2.工程地址： ;

　　3.工程范围：详见本项目双方确认的空调平面图。

　　4.采购与安装量价：《 空调报价单》附后;

　　5.工程内容及质量要求：乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量，进行采购、安装、调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收，并达到合格标准。

　　6.施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下：

　　a.甲方的水电工需按乙方的要求将空调所需电源送到空调设备处，乙方负责设备接线;

　　b.空调检修口、出风口的位臵及尺寸按施工图设计图纸执行;

　　c.凡遇到需要在结构梁、结构墙开孔的必须经甲方认可，开内隔断墙孔洞的数量不得超过室内机的台数， 乙方负责具体的实施;

　　d.以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加，增加部分的费用较大时由甲方承担。

　　7.施工中，因甲方原因而造成的变更，不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。

　　三.工程包干总价

　　按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为￥ 元，即人民币大写: ，不含税金，如有其它一切费用由乙方承担。

　　四.本工程总承包经费分 期支付，具体付款方式如下：

　　1.第一期;合同签订后的三个工作日内，甲方即向乙方支付工程款￥ 元(即人民币大写: )作为定金。

　　2.第二期;空调设备到达甲方施工现场，甲方即向乙方支付合同工程款￥ 元(即人民币大写: )， 年 月 日前支付。

　　3.第三期;空调隐蔽工程安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方即向乙方支付剩余的'工程款￥ 元(即人民币大写： )， 年 月 日前付清。

　　五.工期要求

　　1.本项目自 年 月 日起至 年 月 日止完成隐蔽工程的安装与验收。

　　2.二次装修工程结束前，进行空调系统运转调试，并进行竣工验收。

　　3.如遇下列情况，工期可作相应顺延:

　　a.甲方未按照合同约定支付工程款项;

　　b.因房屋的天花吊顶等装修变更而引起空调方案的变更;

　　c.因停水、停电或限制施工时间等限制安装施工的情形;

　　d.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位臵;

　　e.因遇人力不可抗拒的因素(如：恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。

　　六.双方责任

　　1.甲方责任

　　a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区;

　　b.甲方应提供乙方施工所需电源和水源、以及安装人员的休息场所; c.甲方应对空调安装要求事先告知乙方施工人员(包括空调外机的位

　　臵规定);

　　d.甲方负责空调设备及附属材料的进场验收、工程竣工验收，在验收完后负责保护好进场材料及安装后的设备，防止被盗及损坏;

　　e.甲方应协调其他专业施工单位(如装潢的水电工、泥工、木工、油漆工等)与乙方的配合工作;

　　2.乙方责任

　　a. 乙方负责空调设备机组的订制与采购，所采购的空调设备机组必须是符合当前国家或行业相关中央空调设备生产制造技术规范的、相关质量认证与许可标志、以及产品质量合格证齐全的空调设备;

　　b.乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度;

　　c.乙方施工期间应遵守甲方的工地管理的各项规定，文明、安全生产; d.乙方负责空调设备机组及配套附件的运输、加工、制作、安装及交付甲方正常使用;

　　e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏，乙方原因造成工程延期应由乙方负责。

　　f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任，乙方应及时妥善处理，不得拖延。

　　h.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。

　　3.本合同签订后，若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的，毁约者除退还已收取或已支付的工程款外，另按工程款总金额的 % 赔偿对方。

　　七.工程验收及保修

　　1.本工程应符合 空调设计及安装技术标准;

　　2.隐蔽工程完工后，填写《隐蔽工程完工报告书》，并报甲方确认;

　　3.装修工程完工前，甲方应提前2天内通知乙方进行空调系统的运转调试;乙方应在接到通知 天内组织机组的调试并填写《调试运转报告书》; 如因甲方原因而不能验收，则视同验收合格，甲方需履约!

　　4.本工程保修期：

　　a本工程 空调设备保修期为 年，保修期从空调设备安装调试完毕之日起计算;

　　b本工程安装工程保修期为 年，保修期从调试验收合格之日起计算;

　　5.在保修期内，因乙方安装工程质量引起的故障，由乙方负责维修，费用由乙方承担，乙方保证在24小时内派专业技术人员到场开展维修工作。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方承担。

　　八.合同争议解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，向本工程所在地的人民法院起诉。

　　九.其它

　　1、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲 方: (签 章)

　　法定代表人：(签 字)

　　(或授权代理人)

　　乙 方: (签 章)

　　法定代表人：(签 字)

　　(或授权代理人)

　　签订日期: 年 月 日

购买空调合同5

　　购货单位： (以下简称甲方)

　　供货单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议：

　　第一条 产品名称、规格型号和数量：见附件

　　第二条 产品质量、技术标准：

　　1、如果产品属于标准产品，则按照国家产品标准或企业产品标准执行;

　　2、如果产品属于非标准产品，必须以技术要求形式单独予以明确，作为合同的有效组成部分;无明确说明的，视为按标准产品处理。

　　第三条 产品的交货方式：

　　乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。

　　第四条 验收方法及提出异议的期限：

　　由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的，甲方应在收到货物后15天内以

　　第五条 合同款的结算方式及期限：

　　1、付款方式;

　　2、本合同总价款为人民币10093700;

　　3、合同签订后，甲方提供最终供货清单，甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前，甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。

　　第六条 产品的交(提)货期限：

　　1、双方协商，以不耽误工期进展为原则，甲方提前10天通知乙方，乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点;

　　2、如乙方因故不能按时交货，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的，交货期限重新确定。

　　第七条 产品质量责任和售后服务条款：

　　1、产品质量保证期：以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。

　　2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，乙方负责免费维修，若损坏原因不属于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，乙方为甲方提供终身有偿维护服务。

　　第八条 违约责任：

　　1、 甲方取消订货合同总价款

　　2、 如果乙方延迟交货超过%的违约金。

　　第九条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。 第十条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十二条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　中央空调供货合同范文3

　　甲方： (以下简称发包方)

　　乙方： (以下简称承包方)

　　发包方的中央空调系统工程由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。

　　第一条 ：工程名称：

　　第二条 ：承包的范围和内容：

　　工程范围： 依据发包方(建设单位、招标单位)提供中央空调主楼7-23层的施工图纸、招标文件、招标清单范围内的中央空调系统以及末调端设备制作安装调试、通风防排烟设备制作、安装、系统调试合格，交付业主为止。

　　工程质量： 。

　　第三条 ：合同的组成部分

　　1、 本工程施工合同书

　　2、 投标工程量清单、投标工程清单预算书

　　3、 标准、规范及有关技术文件

　　4、 施工图纸

　　5、 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件

　　第四条 ：工程造价：

　　本工程合同价款采用一次性包干(工程量包干、工程项目单价包干)方式。本合同承包的工程总价为(小写)： 元，(大

　　1、合同价款包含内容：成套设备费、备品备件费、安装材料费、检测费、调试后相关的费用、试验费、包装费、运杂费、装卸费、施工现场材料周转费、保管费、施工安装费、培训费、质保期内维保费用、技术资料费等产品交付甲方使用前的一切费用。

　　2、承包范围：施工图纸、招标文件、招标清单范围内工程项目包工包料。(承包方负责设备运输、保管、安装、调试、验收、竣工资料移交，质量维保和培训等全过程工作，室内机电源线。需承包方提供室外机基础定位及尺寸，主电源线预留长度，并负责机组与电源线连接。)

　　3、施工配合费、施工保证金：

　　①、施工配合费：为确保该工程的顺利施工，由发包方组织协调各施工单位配合施工，由此产生的配合费由承包方承担，配合费按照合同价款的 1 %交付至发包方。

　　②、施工保证金：为确保该工程的顺利施工，在本承包协议签订后，承包方按照承包工程总价款的 10 %交纳施工保证金，并在承包合同签定后的七个工作日(除去正常节假日)内汇至发包方指定的银行账户。

　　③、施工保证金的退还：施工保证金在承包方按工期、按质量、按进度完成所承包以及变更增加的工程项目，没有违反本合同条款中各项条例的，则承包方所交的施工保证金在工程验收合格后七个工作日(除去正常节假日)退还给承包方。若有违反相关条款且未按照相关条款缴纳罚款的，在扣除相关罚款后七个工作日，把剩余施工保证金无息退还给承包方。

　　第五条 ：施工工期、进度

　　1、施工工期：施工总工期 日历天( 年 月 日至 年 月 日)，开工日期按照发包方下发的开工报告时间为准。

　　2、施工进度：

　　①、在合同签定后的三个工作日内，承包方结合本工程必须向发包方递交一份详细的施工方案及工程进度计划书。

　　②、承包单位进场后按照发包方的总进度计划表作为依据，结合本工程特点制定所承包的工程范围内各项目工程施工进度计划表和周计划表(必须具备可施工性)，由公司经理或授权人和现场负责人签字、盖章后递交发包方项目部。

　　第六条 ：施工管理

　　1、施工资料

　　①、承包单位必须配合发包人向业主上报认证资料所需要的全部资料，并积极配合发包人完成材料的认价、实地考察等工作。

　　②、承包单位进场后，承包单位需提供相应专业承包资质文件、人员名单，完成专业承包资质工程的竣工验收资料。

　　③、承包单位在签定合同后严格按照竣工验收资料标准向发包人上报资料，并配合发包人后期竣工资料验收工作。

　　④、承包单位要向发包人提供特殊工种人员操作证或上岗证原件、复印件、施工班组人员针对每一个人要做到安全教育后才能上岗操作，不培训不能上岗，经过培训后要做好在岗班组人员三级安全教育。

　　2、 现场管理

　　①、承包方必须保证专业安装人员持证上岗。

　　②、承包方现场管理人员、施工人员必须购买保险，并要把所购买的保险单原件、身份证复印件交至发包人项目部留存。没有购买保

　　③、所有在场施工人员必须服从现场安全管理条例，严格按照安全文明标准施工，悬挂标语，搭设各种防护,进场佩戴胸卡、安全用品(安全帽、安全带等安全护具)。

　　④、每周例会承包单位经理或公司授权人、现场负责人必须参加，不得无故缺席。

　　⑤、积极与其他施工单位配合，杜绝施工现场打架斗殴、围堵业主单位和发包方办公场所不良现象发生。

　　3、材料管理

　　①、承包方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证、检验报告、相应材料的复试报告、检测报告、试验报告。

　　②、施工前，承包单位每次进场材料必须向发包人提供进场材料明细单(材料名称、规格、数量、品牌、生产地等)，材料进场申请表一并递交发包人项目部，经现场抽查验收合格方可进行使用。

　　③、施工过程中，承包方应该做到量材而用，严禁杜绝浪费材料，施工现场必须工完料净，材料堆放整齐。

　　④、施工后发现设备、材料不符合要求的，弄虚作假或以次充好的，承包方无条件拆除。

　　第七条 ：双方责任

　　一、 发包方责任：

　　1、组织有关单位对施工图等技术资料进行会审，按合同约定在开工前十天内将设计图纸及有关技术资料递交承包方，审定施工组织方案。

　　2、开工前负责协调施工现场水源、电源，保证具备施工条件。

　　3、保证资金供应，审批承包方上报当月完成工程计划书并及时支付工程款。

　　4、负责对工程进度、质量、隐蔽工程的'监督和检查，办理工程验收手续、施工现场签证单、技术核定单、承包方的工程量认证单等。

　　二、承包方责任：

　　1、按合同约定的承包范围，制定施工组织方案，做好材料设备的采购、供应，做好现场施工和管理;并积极配合其他施工单位的施工。

　　2、施工现场必需配备管理人员：

　　3、遵守安全规定，落实安全措施，确保安全文明施工。

　　4、严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工，确保工程能保安全、保质量、保工期的交付给业主方使用。

　　5、承包方在申报工程进度款时，要向发包方提供一份人员名单和工资表(附：身份证复件、用工合同)，所提供人员工资表必须由本人签字、盖章或者按手印。

　　6、承包方必须服从发包方、监理、行业主管部门监督与检查。

　　7、承包方承接本工程后不得再次把工程进行分包，如将工程进行肢解分包，则视为承包方自动放弃本工程并承诺所做工程不再进行结算。

　　8、在施工期间若发包方资金出现暂时紧张时，承包方不得私自停工，不得在工地蓄意闹事，更不得在工地出现围堵项目部情况。

　　9、按照有关约定提供制作竣工验收技术资料，并参加配合该工程

　　10、工程交工后，承包方提供 竣工图给发包方。

　　第八条 ：安全责任： 本项工程安全责任由承包方负总责，所 有安全管理和安全事故与发包方无关。发包方负责监督。

　　1、 安全管理目标，杜绝伤亡事故和火警火灾事故。

　　2、 承包方指定安全员，统一管理、指挥、调度。

　　3、 承包方所有进场人员必须做到“先买保险再入场”。

　　4、 承包方施工时要做到“防护设施到位，机械设备符合安全要 求，施工人员按安全规范施工”。

　　5、 本项工程所有安全事故产生的一切责任、纠纷、赔偿由承包方承担，与发包方无关。

　　第九条 工程价款的支付与结算

　　1、工程款进度支付方法：本工程合同签订并正式施工后，由承包方前期垫资;壹月后根据工程总进度按照实际工程量分批分期拨付工程款;工程竣工验收后通过有资质的专业审计部门审计后付款;留下工程总造价的5%为工程质量保证金，两年后无质量问题全额拨付工程质量保证金。

　　2、竣工结算：如未按本工程施工图纸、会审纪要、图纸答疑、预算书等内容施工，结算依实扣减;其它以外变更增加，必须经发包方认可后进行变更，否则不再计入结算。

　　3、工程款支付申请表

　　每次在支付工程进度款由承包方提供工程款支付申请表，要出具相关明细表包含需由发包方代扣税金(营业税、教育费附加、价格调节基金、城市维护建设税、资源税、地方教育附加、企业所得税、利股红个税、印花税)6.16%;

　　第十条 ：工程质量和验收标准

　　1、承包方严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工，确保工程质量达到河南省验收标准。

　　2、承包方严格按照施工图、规范、操作规程及施工交底，遵守三检制度、报检制度，并配合发包方留取各种样品。

　　3、若承包方工程材料及设备质量达不到验收要求，由该承包方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装并承担相应损失费用，工期不予顺延。

　　4、承包单位所承包的工程，需要进行调试、测试、设备试运行的，要在48小时前向业主、监理单位、发包方提出书面申请，申请书包括调试内容、时间、地点。承包人准备调试记录，发包人根据承包人要求为调试提供必要条件。

　　5、隐蔽工程完成后，承包方及时通知发包方进行检查，发包方进行检查认可后在进行隐蔽，不经发包方、监理、业主方同意的工程项目全部拆除，由此引发的后果由承包方承担。

　　6、业主、监理单位、发包方工程师要求对已经隐蔽的工程检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　7、竣工验收标准按国家颁发的工程竣工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后承包方通知业主、发包方、监理单位进行验收，承包方应积极配合业主、发包方、监理单位进行验收工作，经验收合格签具验收证书。工程交给业主方管理，承包方按照国家相关规定进行保修与维护。(无条件为业主方培训该专业人员2-4人)

　　第十条 ：工程保修期：

　　1)保修期：工程完工后按照国家相关规定以及发包方与业主签定的施工合的保修期为依据，在合同规定范围内由承包方免费维修，保期期满后不收取人工费，只收取材料费(属于质量问题由承包方自行承担)。

　　2)本工程发包方预留承包方合同总价的 5 %作为保修金。对工程质量问题，承包方应尽保修义务，承包方不及时维修时，发包方有权动用保修金请人维修，无论承包方签字与否，费用由承包方承担。

　　3)保修期满经主管部门，业主、发包方及物业公司审验后，方可办理保修金结算。

　　第十一条：违约责任：

　　1、承包方承接的工程项目施工质量不符合合同约定的，由承包方负责无偿修理或返工，拒不无偿修理或返工的承担违约责任以及赔付违约金(违约金为合同总价款的20%，即 元)。

　　2、承包方出现拖欠农民工工资的，则扣除施工保证金10%，不予退还。发包方有权终止合同并责令承包人保持工程现状，且在指定日期内撤出工地，已经完成的工作量和运至工地的设备、工程材料作为违约赔偿之一全部无偿归属于发包人所有。

　　3、承包方中途无故撤走部分或全部工人，发包方有权拒付劳务费、终止合同;承包方施工人员满足不了施工要求，发包方有权要求承包方三日内调整好，否则，发包方有权终止合同，所造成的损失、工期，由承包方负责。

　　第十二条：其它

　　1、因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，可依法向发包方或工程所在地人民法院起诉。

　　2、本合同在双方签字盖章加盖骑缝章后生效。工程交工价款结算后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　3、本合同一式六份，双方各执三份。均具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方可根据实际情况，结合有关规定签订补充合同，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购买空调合同6

　　甲方（采购方）：_________

　　乙方（供货方）：_________

　　本合同由甲（采购方）、乙（供货方）双方友好协商，甲方向乙方购买格力电器产品一事达成购销协议，为明确双方在合作过程中的`责任、义务、权益，双方本着诚信、平等互利原则，按照《_____》中的有关规定，结合该项目的具体情况，合作双方特订下条款，以资共同遵守。

　　一、产品名称、型号、数量、金额

　　二、交货时间：签订合同后十五个工作日（防爆空调需二十个工作日）。

　　三、交货地点、方式：，收货人：。

　　四、运输方式和运保费用：物流运输，运保费用由乙方负责。

　　五、包装标准、包装物的供应及回收：满足运输要求为宜。

　　六、随机附件：产品出厂合格证。

　　七、除原厂配置4米铜管后，空调安装铜管以现场实际用量为准，其余辅材实用实计。

　　八、合理损耗及计算方法：无。

　　十、结算方式：合同签定后，货到安装验收合格后；乙方开具发票给甲方。

　　十一、付款方式：乙方空调安装调试完毕，甲方验收后，二十个工作日内付款乙方开户行：_________。账户：_________银行户名：_________

　　十二、违约责任：按《_____》相关条款执行。

　　十三、解决合同纠纷的方式：双方协商；协商不成，由签订地经济_____委员会_____。

　　十四、合同有效日期：________________年_______月_______日至合同执行完毕。

　　甲方：________________

　　_______年_______月_______日

　　乙方：________________

　　_______年_______月_______日

购买空调合同7

　　项目名称：省妇幼供应市_____空调

　　项目地点：长沙市XX53号

　　合同

　　甲方：湖南XX公司

　　乙方：_____

　　根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况,经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料（标准配件均为市场常用品牌）方式，盘管安装单价为20_________元每台（含风管风口三速控制开关），模块主机安装单价为20_________元每台，按实结算（不含税）。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装,室内工程工期为自乙方进场之日起7天,整个系统调试完毕时间,乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　4、本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。保修期内，如发现安装质量问题和安装质量缺。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1、合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2、余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　1.1提供乙方施工所需场地。

　　1.2严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　1.3提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　1.4甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　1.5如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　1.6对确认后的.施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　1.7如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2、乙方责任：

　　2.1接受甲方的监督与管理。

　　2.2建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　2.3工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。2本合同签订生效后,甲方不按合同约定时间付款,乙方工期可相应顺延。

　　2、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。

　　3、如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；并安装完毕经甲方验收合格；保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:

　　乙方：

　　日期:

购买空调合同8

　　甲方(采购方)：_________

　　乙方(供货方)：_________

　　本合同由甲(采购方)、乙(供货方)双方友好协商，甲方向乙方购买格力电器产品一事达成购销协议，为明确双方在合作过程中的责任、义务、权益，双方本着诚信、平等互利原则，按照有关规定，结合该项目的`具体情况，合作双方特订下条款，以资共同遵守。

　　一、产品名称、型号、数量、金额

　　二、交货时间：签订合同后十五个工作日(防爆空调需二十个工作日)。

　　三、交货地点、方式：,收货人：。

　　四、运输方式和运保费用：物流运输，运保费用由乙方负责。

　　五、包装标准、包装物的供应及回收：满足运输要求为宜。

　　六、随机附件：产品出厂合格证。

　　七、除原厂配置4米铜管后，空调安装铜管以现场实际用量为准,其余辅材实用实计。

　　八、合理损耗及计算方法：无。

　　九、结算方式：合同签定后，货到安装验收合格后;乙方开具发票给甲方。

　　十、付款方式：乙方空调安装调试完毕，甲方验收后，二十个工作日内付款乙方开户行：_________。账户：_________银行户名：_________

　　十一、违约责任：按《_____》相关条款执行。

　　十二、解决合同纠纷的方式：双方协商;协商不成，由签订地经济_____委员会_____。

　　十三、合同有效日期：20________________年_______月_______日至合同执行完毕。

　　甲方：：代表人：

　　乙方：代表人：

　　_______年_______月_______日：

购买空调合同9

　　甲方（采购方）：_________

　　联系电话：_________

　　乙方（供货安装方）：_________

　　联系电话：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况（详见报价表）：_________。

　　2、安装工程概况：

　　工程地点：开工日期：_________年_________月_________日

　　竣工日期：_________年_________月_________日

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知一周内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的，须经双方协商同意。涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

　　第四条付款方式：

　　1、本合同价款为双方合同工程款。

　　2、本合同工程总价款为人民币_________元。

　　3、合同签定时，元。大写：圆整（计工程总价的50%）。

　　4、乙方工程结束，经甲方验收合格后支付乙方剩余工程款人民币￥_________元，大写：_________圆（计工程总价剩余的50%）。

　　第五条双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。

　　2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、乙方在工程施工前，经乙方专人现场勘查后，承诺工程完工成后校区内的油烟空气能比施工前减少50%的程度，施工后的17间教室，在高温时能改善到28度。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。

　　2、甲方负责施工期间的协助办理乙方施工人员的出入证明。

　　3、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1%的'违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　4、甲方在施工中途如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1、自验收之日起，工程保修期为个月）。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

购买空调合同10

　　大厦三A层、三B层办公区

　　中央空调设备与安装工程合同书

　　发包方： 物流股份有限公司 （以下简称甲方）

　　承包方： 有限公司 （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方充分协商，签订本合同，以资信守。

　　一、 工程范围及内容

　　本合同工程范围为大厦三A层、三B层办公区的中央空调工程的安装、系统调试、测试，根据合同所附的乙方设计且经甲方确认的设计图纸及报价单（详见合同附件）项目内容为依据：

　　（1）南京天加牌模块化风冷式冷水机组1台、南京天加牌末端空调设备22台、南京天加吊顶式空调处理机组2台，上海成峰牌冷冻水立式离心泵2台、绿岛牌排气扇37台、绿岛牌柜式排风机2台的设备供应与安装（含将设备吊至楼顶基础上的费用）。

　　（2）冷冻水、凝结水、送风、排风、电器控制系统的工艺管线的制作、安装（含各工艺管线的支架制作安装，除锈、防腐等），甲方负责提供电源到屋面配电箱，乙方负责配电箱以后的电线及专用配电箱安装。

　　（3）冷冻水、凝结水、通风管的保温以及保护层的制作安装。

　　（4）第三A层、三B层办公区空调系统调试、测试。

　　（5）无偿协助甲方因办公室装饰布置出现小的变动。

　　二、 工程造价

　　1、本合同为固定单价合同，详见本合同附件中的《 大厦屋三A层、三B层中央空调安装报价单》（以下简称“《报价单》”）。暂定合同总价为￥：430559元（大写人民币：肆拾叁万零伍佰伍拾玖元整），结算时按照实际工程量计算，按实结算。

　　2、本合同造价为大包干单价形式，已包含设计、设备采购、安装、税金、运输装卸、检测、水电、变压器损耗、保险、配合、保修、质量、安全文明施工、乙方合理利润及不可预见费等全部费用。甲方不再另行支付任何费用。

　　３、因设计修改或甲方变更原因造成增加工程时，依据增加工程现场签证单经甲方工程师签证确认，合同内已有的单价依据合同单价，合同内没有的单价甲乙双方协商确定。

　　三、 施工工期

　　１、本合同设备交货期：自本合同签订之日起15天内。

　　２、本合同安装工程总工期为45天，施工起始日期以甲方书面通知为准。

　　四、 付款条件

　　1、根据本合同附件《报价单》以及合同第二条约定的内容，空调设备暂定总价为￥：190415元（大写人民币：壹拾玖万零肆佰壹拾伍元整），付款方式如下：

　　（１）本合同签订后７个工作日内，支付设备暂定总价的30％作为设备预付款，即￥：57124.5元（大写人民币：伍万柒仟壹佰贰拾肆元伍角整）；

　　（２）待空调设备到工地，通过甲方检验合格并签证确认后７个工作日内，支付至设备总款的95％给乙方，乙方须同时出具与本合同总价等额的发票给甲方。

　　（３）留5％的设备款作为设备质保金，待本合同工程保修期满后且无质量问题后７个工作日内付清（保修款不计利息）。

　　2、根据本合同附件《报价单》，安装工程暂定总价为￥：240144元（大写人民币：贰拾肆万零壹佰肆拾肆元整），待工程竣工时按照实际完成的工程量进行结算付款，付款方式如下：

　　（１）本安装工程进度到50％时，经甲方代表现场签证确认后，甲方向支付乙方安装工程暂定总价的30％，即￥：72043元（大写人民币：柒万贰仟零肆拾叁元整）；

　　（２）本工程完成进度到90％时，经甲方代表现场签证确认后，甲方向支付乙方安装工程暂定总价的30％，即￥：72043元（大写人民币：柒万贰仟零肆拾叁元整）；

　　（３）工程竣工经甲方验收合格，同时乙方须向甲方递交完整的竣工资料和图纸（含光盘）后，付至本安装工程结算总价的95％；

　　（4 ）留本合同安装工程结算总价的5％作为工程质保金，待本合同工程保修期满后且无质量问题后７个工作日内付清（保修款不计利息）。

　　五、 甲方权利义务

　　１、 甲方应按照合同约定向乙方支付费用；

　　２、 甲方应提供施工及生活所需的水、电接驳点，提供乙方加工场地等施工作业临时场所； ３、 甲方应协助乙方办理人员、设备、材料的进出保税区手续，费用由乙方自行承担； ４、 甲方负责水泵和设备主机的基础以及负载的.其他部分，其他各系统要求在楼板或墙板

　　开孔、填缝等工作由乙方负责。

　　５、 甲方有权监督乙方施工情况并提出整改意见，有权根据需要对设计图纸进行变更，乙

　　方必须接受。但因此引起乙方工作量较大增加的，应相应追加工程款；

　　６、 施工过程中如遇到风管、水管与装修消防等需要乙方配合，因该配合属于小范围非结

　　构性变工，且该配合费用已包含在工程总价款中，乙方应尽量满足甲方装饰或布局的要求。

　　７、 甲方在接到乙方各工序的验收通知书后，应及时（2天内）对乙方工程进行验收，乙

　　方对甲方验收结果予以认可。如空调系统投入使用一周内未验收,视为默认验收。

　　六、 乙方权利义务

　　１、 乙方工作人员应遵守甲方公司制度，服从甲方管理，维护甲方商誉及形象；

　　２、 乙方应加强对施工人员进行施工安全培训，采取安全措施，遵守文明施工与夜间施工

　　的规定；

　　３、 乙方负责设备基础布局、系统所需的鲜风、排风口开孔，安装百叶封口必须与土建进

　　行配合工作；

　　４、 乙方在施工过程中空调的送风、回风口必须满足装饰和甲方的标高及位置要求； ５、 乙方必须保证施工总进度，支付施工用水、用电费用（临时施工水费由物业管理部合

　　理计费、电开关箱由乙方自行解决）及安用电量分摊变压器损耗费用；

　　６、 乙方必须接受甲方对施工质量及安全进行监督，工程质量应符合有关国家20xx年的暖

　　通规范标准；乙方不得擅自将本合同项下的工程转包给第三人从中渔利。

　　７、 乙方施工垃圾应及时清理，工程竣工后３天内所有人员及设备必须退场；

　　８、 施工过程中乙方工作人员工伤或致他人伤残，均由乙方承担因此而引起的一切责任。 ９、 乙方必须积极配合装修工程施工进度，力保通风、冷冻、冷凝等工艺管的绝热、保温

　　工艺。严禁出现因挂露而渗漏影响天花及办公设备质量故障，否则造成的损失费用由乙方承担。

　　10、由于甲方腾邦物流大厦已经投入使用，因此乙方工作人员与施工人员在现场施工期间，

　　必须自觉的维护甲方的企业形象，进入现场的所有人员必须佩带工作牌，严格服从甲方的仓储管理及物业管理制度，礼貌待人，乘坐电梯时应礼让甲方工作人员或甲方客户；如果甲方因需发出停工指令，乙方必须无条件予以配合，立即停止并妥善安置施工人员，工期相应顺延。

　　11、乙方应持友好合作态度，与其他施工单位（装饰、强电、弱电、消防等施工单位）加

　　强合作，特别是隐蔽工程内容中天花的空调利用，做好兼让的配合精神。

　　12、乙方必须按月足额发放其下属施工人员工资，若因此问题产生影响工程进度时，甲方

　　有权代表乙方直接发工资给乙方下属施工人员，相关费用从乙方的工程款中直接扣除。

　　七、 工程交工验收及技术要求

　　１、 乙方必须向甲方管理人员递交完整的施工计划、组织方案等，待甲方确认后方可进行

　　施工。必须及时将隐蔽于天花部分的完整资料作为隐蔽工艺验收资料。

　　２、 乙方材料、配件、设备进场前必须向甲方现场管理人员进行申报批准，进场后必须经

　　甲方管理人员检查确认后，方可进行施工。

　　３、 工程竣工验收由甲乙双方组织技术人员按GB50243-20xx国家规范要求进行验收并办

　　理移交手续，乙方应按要求移交完整的竣工资料和图纸（含光盘），施工技术参数必须符合由乙方提供甲方认可的设计技术参数。 若双方存在争议，以甲方验收结论为依据。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量和其他问题均由甲方承

　　担。

　　八、 保修条款

　　1、 本合同设备及安装工程质量保修期限为贰年，自工程竣工并经甲方验收确认合格后次

　　日起为质量保修期的起始日期。保修期内如因设备质量或施工、材料质量引起故障，乙方负责免费维修，如需更换零部件的，由乙方免费更换。但因甲方操作不当引起的零部件损坏，由甲方承担零部件更换费用。

　　2、 保修期内乙方接到甲方关于设备或工程质量故障报告后，必须在12小时内达到现场进

　　行维修，并且乙方应配合甲方做成维修记录，载明故障原因、解决方案及维修用时等内容，乙方维修人员应在维修记录上签名。否则视为乙方违约。

　　3、 保修期内出现单月故障3次以上或月平均故障3次以上的情形，视为乙方提供的设备

　　或安装工程质量不符合约定，乙方应根据甲方要求承担退、换、维修责任。若设备及安装工程频繁发生故障，严重影响甲方正常使用或乙方有其他违约事实，乙方应无条件修复，保证设备或安装工程达到质量合格，否则甲方有权不向乙方支付合同款余款，并且乙方还应承担因此造成的甲方的全部经济损失。

　　九、 违约责任

　　１、 甲方应按照合同约定的期限向乙方支付价款，否则，每延期一天，甲方应向乙方支付

　　该笔应付金额万分之五的违约金。

　　２、 乙方应按照合同约定的期限（含隐蔽部分工期）竣工验收合格，否则，每延期一天，

　　乙方应向甲方支付违约金20xx元，甲方有权将此部分违约金从合同款中扣除； ３、 乙方不得将本项目工程全部或部分交由第三方完成，否则甲方有权提前终止本合同；

　　因此造成的甲方工期延长，每延长一天，乙方应向甲方支付违约金20xx元；

　　十、 不可抗力

　　工程施工过程中如遇不可抗力或由于甲方原因造成工程中途停工或由于甲方要求变更造成返工耽误工程进度，经双方确认后工期顺延，乙方不承担违约责任。

　　十一、 附件

　　1、《腾邦物流大厦三层空调风管平面布置图》、《腾邦物流大厦三层空调水管平面布置图》、《空调水系统流程图》。

　　2、《腾邦物流大厦三层中央空调安装报价单》，且此报价单为本合同不可分割的部分。 十二、 争议解决

　　凡因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；若协商不成，可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十三、 其他

　　本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，制定《补充协议》并按深圳市建委有关文件执行，

　　且《补充协议》与原合同具同等法律效力。

　　十四、 合同效力

　　本合同壹式陆份，经甲方双方代表人签字盖章后生效，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章):

　　甲方代表人：

　　联系电话：

　　(盖章):乙方代表人：联系电话： 签订日期：

　　年 月 乙方日

购买空调合同11

　　买卖双方在平等、自愿、互利的基础上根据《中华人民共和国合同法》之规定，为明确买卖双方在履约过程中的权利和义务，经买卖双方充分协商一致，订立本合同。

　　一、合同的范围、数量、价款 (一)合同数量、型号、价款：

　　注：1.因设备安装需要，柜机空调需加长管道，按 元/米计算。

　　2.具体的型号、参数及售后服务要求见《20xx年度格力电器家用空调售后服务管理手册》。

　　(二)合同总价(大写)： (小写)：￥ 以上价款均已包括供货及运输费、安装费、风险费、以及售后服务等所有费用。

　　1.生产商： 生产的产品( 品牌)，由于乙方是经销商，乙方需提供产品经销商授权书，见附件《格力空调指定经销商授权书》。

　　二、 付款方式：

　　买方验收合格后，由卖方提供正式发票，买方在十个工作日支付全额价款。

　　三、质量标准及质量保证

　　(一)卖方所供产品须同时符合或高于以下标准和要求：

　　1.中华人民共和国国家及有行业(部)现行最新标准(技术、安全、环保标准)。

　　2.设备主机及各组件国家行业标准、产品说明书。

　　(二)质量保证：

　　1.卖方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。在卖方承诺的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责。保证该机组能通过本政府相关管辖部门的验收。

　　2.卖方保证按ISO9001系列标准或相应的质量管理和质量体系的保证，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

　　3.卖方设备整机免费保修6年，保修期自设备调试运行正常验收合格并交付使用之日起算。保修期外提供终身维修和备件服务，卖方适当收取成本费。卖方提供24小时服务，并在接到报修电话后2小时内到达现场，一般维修故障应在4小时内排除。

　　4.在产品质量保证期内，对于产品设计、工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题，由卖方负责维修或更换部件，由此产生的一切费用由卖方承担。

　　5.因产品质量瑕疵致第三人人身、财产损害，卖方负责赔偿责任。 四、技术资料及技术服务

　　(一)卖方应随机提供设备相符的技术资料，例如：产品合格证明、质量保证书、产品质量检测报告、中文使用说明书等。如果本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。

　　(二)卖方负责对设备的全程安装和调试。

　　(三)设备质保期外，卖方承诺以市场同类产品最优惠价提供终身维修服务和零件配件，响应服务时间见合同第三条款。

　　(四)设备质保期内，卖方每季度对系统进行一次维护保养，保修期满后为买方提供保养记录。

　　(五)卖方必须严格按照买方供货计划的数量及供货时间供货。 五、包装标准、包装物的供应与回收 按出厂标准包装，包装物由卖方供用不回收。

　　六、卖方的供货数量及规格型号、参数必须与签订合同相符合。

　　七、标的物所有权经买方验收合格后转移，但买方未履行支付价款义务的，标的.物属于供方所有。

　　八、交货方式、地点

　　(一)卖方需在 年 月 日之前安装交付所有标的物。卖方应在货物到达现场前24个小时把到货情况通知买方。

　　(二)交货地点： ，买方指定位置。

　　九、运输方式

　　卖方负责并承担运输费、保险费、装卸(含吊车或叉车运到安装位置的费用)、搬运等一切费用、以及承担在运输、安装过程中的安全责

　　十、检验标准、方法、地点及期限

　　买方根据附表中列明的数量、型号、规格等技术参数、配置要求进行验收;卖方提供相应的检验、检测报告、产品合格证等相关资料。

　　十一、空调的安装与调试

　　所供标的物到场后，卖方负责指派专人进行现场安装、调试。

　　十二、货物验收及期限

　　(一)货物验收：买方有权在设备生产过程或发货前到生产厂监督(但不代替验收)。设备到货后，卖方通知买方进行装箱数量和包装外观情况验收;对不符合规定的应在货到后两个工作日内由买方书面通知卖方，逾期验收或怠于通知卖方的视为验收合格。

　　(二)安装验收：安装完成后，买方组织卖方进行系统初检，不准单方独自调试。

　　(三)卖方出售的产品为冒牌货、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，卖方应按此等产品价款双倍向买方赔偿。

　　十三、本合同解除的条件

　　参照《中华人民共和国合同法》规定执行。

　　十四、违约赔偿

　　除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，按下列规定承担违约责任：

　　(一)逾期交货与逾期付款

　　卖方逾期交货，每逾期一天，按合同总价的1%支付违约金;买方逾期付款，按照应付货款同期银行存款利率支付违约金。

　　(二)卖方不能交货或买方中途退货

　　1.卖方不能交货，应向买方支付合同总额的30%违约金;

　　2.买方中途退货(因卖方产品质量问题除外)，向卖方支付合同总额的30%违约金;

　　3.经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货不在此

　　十五、权利保证

　　卖方应保证买方在使用标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。

　　十六、风险转移

　　标的物自安装验收合格交付使用之时起，标的物灭失、毁损的风险由卖方转移到买方，运输途中标的物灭失、损毁的风险由卖方承担。

　　十七、 合同争议的解决方式

　　如发生争议由双方协商解决，协商不成时，提交铜陵仲裁委员会仲裁。

　　十八、投标文件关于卖方应提供货物数量及其技术参数、配置以及应履行的义务、责任、保证、承诺等是合同的组成部分。

　　十九、合同的文件组成及解释顺序

　　(一)本合同;

　　(二)附件一《20xx年度格力电器家用空调售后服务管理手册》;

　　(三)附件二《格力空调指定经销商授权书》;

　　(四)投标文件。

　　二十、其它事项

　　1.本合同一式两份，买卖双方各执一份。经双方盖章之日起生效。

　　2.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决 。

　　买方(章)：

　　法定代表人或委托人：

　　年 月 日

　　卖方(章)：

　　法定代表人或委托人：

　　年 月 日

购买空调合同12

　　委托方：(以下简称甲方)

　　设计方：(以下简称乙方)

　　根据有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的`原则，甲乙双方就该工程中央空调施工图纸深化设计事宜达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　工程地点：

　　建筑面积：

　　使用性质：

　　房屋结构：

　　二、 设计程序

　　1. 甲方提供装潢图纸。

　　2. 方案设计参考依据

　　《采暖通风与空气调节设计规范》、《民用建筑暖通空调技术措施》及《实用供热空调设计手册》。

　　3. 图纸类型

　　CAD图（□原始结构图，□结构改造图，□平面布置图，）。

　　4. 图纸检阅时间

　　自协议签订之日起个工作日，即 年 月 日检阅。

　　三、 收费标准：双方协定按以下方式收费。

　　图纸深化后满足甲方要求按双方协定一次性收取￥元。

　　四、 图纸分歧解决：

　　1. 若乙方设计图纸不符合甲方的设计要求，乙方无偿为甲方修改一次。

　　2. 若甲方需要变更设计要求则在原有收费标准的基础上增加30%的设计费。

　　五、图纸交付：甲方完成以下其中一项工作乙方须将图纸交付给甲方。

　　1. 按协议第三项收费标准付清设计费。

　　2. 与乙方签订施工合同。

　　六、其它事宜：

　　1. 若甲方未与乙方签订施工合同，需要乙方现场解释设计的费用另计。

　　2. 若甲方自行施工而未与乙方现场交底会审产生错误，乙方不承当责任。

　　3． 本协议书在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。

　　4． 本协议书未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　5． 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字盖章）： 乙方名称（盖章）：

　　甲方代表：乙方代表：

　　法定人： 法定人：

　　电话： 电话：

　　签订日期：

购买空调合同13

　　发包方：________（以下简称甲方）

　　承包方：________（以下简称乙方）

　　根据《_____》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方充分协商，签订本合同，以资信守。

　　一、工程范围及内容

　　本合同工程范围为大厦三A层、三B层办公区的_____空调工程的安装、系统调试、测试，根据合同所附的乙方设计且经甲方确认的设计图纸及报价单（详见合同附件）项目内容为依据：

　　（1）南京____牌模块化风冷式冷水机组1台、南京____牌末端空调设备22台、南京____吊顶式空调处理机组2台，上海____冷冻水立式离心泵2台、绿岛牌排气扇37台、绿岛牌柜式排风机2台的设备供应与安装（含将设备吊至楼顶基础上的费用）。

　　（2）冷冻水、凝结水、送风、排风、电器控制系统的工艺管线的制作、安装（含各工艺管线的支架制作安装，除锈、防腐等），甲方负责提供电源到屋面配电箱，乙方负责配电箱以后的电线及专用配电箱安装。

　　（3）冷冻水、凝结水、通风管的保温以及保护层的制作安装。

　　（4）第三A层、三B层办公区空调系统调试、测试。

　　（5）无偿协助甲方因办公室装饰布置出现小的变动。

　　二、工程造价

　　1、本合同为固定单价合同，详见本合同附件中的《大厦屋三A层、三B层_____空调安装报价单》（以下简称“《报价单》”）。暂定合同总价为￥：430559元（大写人民币：肆拾叁万零伍佰伍拾玖元整），结算时按照实际工程量计算，按实结算。

　　2、本合同造价为大包干单价形式，已包含设计、设备采购、安装、税金、运输装卸、检测、水电、变压器损耗、_____、配合、保修、质量、安全文明施工、乙方合理利润及不可预见费等全部费用。甲方不再另行支付任何费用。

　　３、因设计修改或甲方变更原因造成增加工程时，依据增加工程现场签证单经甲方工程师签证确认，合同内已有的单价依据合同单价，合同内没有的单价甲乙双方协商确定。

　　三、施工工期

　　１、本合同设备交货期：自本合同签订之日起15天内。

　　２、本合同安装工程总工期为45天，施工起始日期以甲方书面通知为准。

　　四、付款条件

　　1、根据本合同附件《报价单》以及合同第二条约定的内容，空调设备暂定总价为￥：190415元（大写人民币：壹拾玖万零肆佰壹拾伍元整），付款方式如下：

　　（１）本合同签订后７个工作日内，支付设备暂定总价的30％作为设备预付款，即￥：57124.5元（大写人民币：伍万柒仟壹佰贰拾肆元伍角整）；

　　（２）待空调设备到工地，通过甲方检验合格并签证确认后７个工作日内，支付至设备总款的95％给乙方，乙方须同时出具与本合同总价等额的发票给甲方。

　　（３）留5％的设备款作为设备质保金，待本合同工程保修期满后且无质量问题后７个工作日内付清（保修款不计利息）。

　　2、根据本合同附件《报价单》，安装工程暂定总价为￥：240144元（大写人民币：贰拾肆万零壹佰肆拾肆元整），待工程竣工时按照实际完成的工程量进行结算付款，付款方式如下：

　　（１）本安装工程进度到50％时，经甲方代表现场签证确认后，甲方向支付乙方安装工程暂定总价的30％，即￥：72043元（大写人民币：柒万贰仟零肆拾叁元整）；

　　（２）本工程完成进度到90％时，经甲方代表现场签证确认后，甲方向支付乙方安装工程暂定总价的30％，即￥：72043元（大写人民币：______元整）；

　　（３）工程竣工经甲方验收合格，同时乙方须向甲方递交完整的竣工资料和图纸（含光盘）后，付至本安装工程结算总价的95％；

　　（4）留本合同安装工程结算总价的5％作为工程质保金，待本合同工程保修期满后且无质量问题后７个工作日内付清（保修款不计利息）。

　　五、甲方权利义务

　　１、甲方应按照合同约定向乙方支付费用；

　　２、甲方应提供施工及生活所需的水、电接驳点，提供乙方加工场地等施工作业临时场所；

　　３、甲方应协助乙方办理人员、设备、材料的进出保税区手续，费用由乙方自行承担；

　　４、甲方负责水泵和设备主机的基础以及负载的其他部分，其他各系统要求在楼板或墙板开孔、填缝等工作由乙方负责。

　　５、甲方有权监督乙方施工情况并提出整改意见，有权根据需要对设计图纸进行变更，乙方必须接受。但因此引起乙方工作量较大增加的，应相应追加工程款；

　　６、施工过程中如遇到风管、水管与装修消防等需要乙方配合，因该配合属于小范围非结构性变工，且该配合费用已包含在工程总价款中，乙方应尽量满足甲方装饰或布局的要求。

　　７、甲方在接到乙方各工序的验收通知书后，应及时（2天内）对乙方工程进行验收，乙方对甲方验收结果予以认可。如空调系统投入使用一周内未验收，视为默认验收。

　　六、乙方权利义务

　　１、乙方工作人员应遵守甲方公司制度，服从甲方管理，维护甲方商誉及形象；

　　２、乙方应加强对施工人员进行施工安全培训，采取安全措施，遵守文明施工与夜间施工的规定；

　　３、乙方负责设备基础布局、系统所需的鲜风、排风口开孔，安装百叶封口必须与土建进行配合工作；

　　４、乙方在施工过程中空调的送风、回风口必须满足装饰和甲方的标高及位置要求；

　　５、乙方必须保证施工总进度，支付施工用水、用电费用（临时施工水费由物业管理部合理计费、电开关箱由乙方自行解决）及安用电量分摊变压器损耗费用；

　　６、乙方必须接受甲方对施工质量及安全进行监督，工程质量应符合有关国家20_________年的暖通规范标准；乙方不得擅自将本合同项下的工程转包给第三人从中渔利。

　　７、乙方施工垃圾应及时清理，工程竣工后３天内所有人员及设备必须退场；

　　８、施工过程中乙方工作人员工伤或致他人伤残，均由乙方承担因此而引起的一切责任。

　　９、乙方必须积极配合装修工程施工进度，力保通风、冷冻、冷凝等工艺管的绝热、保温工艺。严禁出现因挂露而渗漏影响天花及办公设备质量故障，否则造成的损失费用由乙方承担。

　　10、由于甲方腾邦物流大厦已经投入使用，因此乙方工作人员与施工人员在现场施工期间，必须自觉的维护甲方的企业形象，进入现场的所有人员必须佩带工作牌，严格服从甲方的仓储管理及物业管理制度，礼貌待人，乘坐电梯时应礼让甲方工作人员或甲方客户；如果甲方因需发出停工指令，乙方必须无条件予以配合，立即停止并妥善安置施工人员，工期相应顺延。

　　11、乙方应持友好合作态度，与其他施工单位（装饰、强电、弱电、消防等施工单位）加强合作，特别是隐蔽工程内容中天花的空调利用，做好兼让的配合精神。

　　12、乙方必须按月足额发放其下属施工人员工资，若因此问题产生影响工程进度时，甲方有权代表乙方直接发工资给乙方下属施工人员，相关费用从乙方的工程款中直接扣除。

　　七、工程交工验收及技术要求

　　１、乙方必须向甲方管理人员递交完整的施工计划、组织方案等，待甲方确认后方可进行施工。必须及时将隐蔽于天花部分的'完整资料作为隐蔽工艺验收资料。

　　２、乙方材料、配件、设备进场前必须向甲方现场管理人员进行申报批准，进场后必须经甲方管理人员检查确认后，方可进行施工。

　　３、工程竣工验收由甲乙双方组织技术人员按GB50243—20_________国家规范要求进行验收并办理移交手续，乙方应按要求移交完整的竣工资料和图纸（含光盘），施工技术参数必须符合由乙方提供甲方认可的设计技术参数。若双方存在争议，以甲方验收结论为依据。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量和其他问题均由甲方承担。

　　八、保修条款

　　1、本合同设备及安装工程质量保修期限为贰年，自工程竣工并经甲方验收确认合格后次

　　2、保修期内乙方接到甲方关于设备或工程质量故障报告后，必须在12小时内达到现场进行维修，并且乙方应配合甲方做成维修记录，载明故障原因、解决方案及维修用时等内容，乙方维修人员应在维修记录上签名。否则视为乙方违约。

　　3、保修期内出现单月故障3次以上或月平均故障3次以上的情形，视为乙方提供的设备或安装工程质量不符合约定，乙方应根据甲方要求承担退、换、维修责任。若设备及安装工程频繁发生故障，严重影响甲方正常使用或乙方有其他违约事实，乙方应无条件修复，保证设备或安装工程达到质量合格，否则甲方有权不向乙方支付合同款余款，并且乙方还应承担因此造成的甲方的全部经济损失。

　　九、违约责任

　　１、甲方应按照合同约定的期限向乙方支付价款，否则，每延期一天，甲方应向乙方支付该笔应付金额万分之五的违约金。

　　２、乙方应按照合同约定的期限（含隐蔽部分工期）竣工验收合格，否则，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金20_________元，甲方有权将此部分违约金从合同款中扣除；

　　３、乙方不得将本项目工程全部或部分交由第三方完成，否则甲方有权提前终止本合同；因此造成的甲方工期延长，每延长一天，乙方应向甲方支付违约金20_________元；

　　十、不可抗力

　　工程施工过程中如遇不可抗力或由于甲方原因造成工程中途停工或由于甲方要求变更造成返工耽误工程进度，经双方确认后工期顺延，乙方不承担违约责任。

　　十一、附件

　　1、《腾邦物流大厦三层空调风管平面布置图》、《腾邦物流大厦三层空调水管平面布置图》、《空调水系统流程图》。

　　2、《腾邦物流大厦三层_____空调安装报价单》，且此报价单为本合同不可分割的部分。

　　十二、争议解决

　　凡因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；若协商不成，可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十三、其他

　　本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，制定《补充协议》并按深圳市建委有关文件执行，且《补充协议》与原合同具同等法律效力。

　　十四、合同效力

　　本合同壹式陆份，经甲方双方代表人签字盖章后生效，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　_____年____月____日

购买空调合同14

　　项目

　　空调工程合同

　　发包方（甲方）：保利房地产（集团）股份有限公司

　　承包方（乙方）：

　　工程名称： 空调工程

　　合同编号：

　　工程地点：

　　签约日期： 年 月 日

　　甲方：保利房地产(集团)股份有限公司

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙方充分协商，双方签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　1.1 工程名称：保利项目空调安装工程

　　1.2 工程地点：市 区

　　1.3 承包内容：保利空调安装工程。其中 。

　　1.4 承包范围：甲方提供的保利 空调系统施工图中的全部内容（不包括有关消防专业的防排烟通风系统）。

　　1.5 承包方式：乙方按施工图总价包干，即：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包所有的检测费用。

　　第二条 双方权利和义务

　　2.1 甲方权利和义务

　　2.1.1 开工前向乙方提供施工场地及施工用水、用电接驳点。

　　2.1.2 协助乙方解决材料仓库、工人宿舍及现场办公场所。

　　2.1.3 组织对设计施工图纸会审及工程交底工作。

　　2.1.4 及时办理有关进度工程款项的审定与支付工作。

　　2.1.5 及时协调乙方施工范围与非乙方施工范围的交接联系工作。

　　2.1.6 对现场实际发生的增减工程量进行签认。

　　2.1.7 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

　　2.1.8 委派监理公司对本工程进行施工进度、质量和安全文明施工等的监理。

　　2.1.9 有权对乙方施工现场任何不满意人员进行撤换，乙方接到通知后三日内应按甲方

　　要求进行撤换，被撤换人员不得再进入施工场地，否则甲方有权每日向乙方收取_500_元违约金，直至解除合同。

　　2.1.10有权按照现有国家相关规范，要求乙方增加或修改任何工程项目，由此带来的'费用变化按5.1.4条执行。

　　2.2 乙方权利和义务

　　2.2.1 负责接通乙方需要的水电，并装表计量。

　　2.2.2 收到图纸后，在开工前3天内完成施工图会审，在7天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。

　　2.2.3 工程开工后，做好施工原始记录，每月25日或季末3天向甲方报送月（季）度施工计划和完工报表。如不按时报送，甲方可不予支付工程进度款。

　　2.2.4 负责办理验收工作，参加施工图纸会审。

　　2.2.5 工程开工时，乙方指定项目负责人并报甲方批准，项目负责人持有与工程项目相适应的资格证书；乙方项目负责人易人，须提前一周书面报甲方认可，否则需支付违约金_3000_元。乙方项目负责人在施工期间须按时参加工程监理例会和各种专题会议，一次不到，支付违约金500元。

　　2.2.6 乙方项目负责人在工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均需专职在岗，不得兼任其它项目。乙方以下人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每天每人次乙方支付违约金500元。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

　　（1） 甲方确认无法胜任工作者，包括；对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；

　　（2） 不能积极配合甲方正常工作者；

　　（3） 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

　　（4） 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

　　（5） 与本工程施工无关的人员。

　　2.2.7 按施工安全规范要求做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责处理，并报告甲方及有关部门。

　　2.2.8 为便于水电费的收取，乙方须向土建总包单位交水电费保证金3000元，工程完

　　工时与土建总包单位结算。

　　2.2.9 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2.2.10严格按国家相关规范、市工程质量监督部门要求进行施工安装工作。

　　2.2.11工程竣工后7天内撤离施工现场，并做到清理好施工现场，工完料净，文明交工。

　　2.2.12乙方应严格按照国家有关规范进行设计施工，甲方及委派的监理公司有权随时对乙方工程质量进行检查，如检查出质量问题，乙方应在3日内及时整改或完善，否则甲方有权对乙方进行处罚直至解除合同。

　　2.2.13乙方应按照甲方确定的进度计划进行施工，不影响主体工程进度计划，否则引起的损失由乙方赔偿，若出现严重影响工程进度情况时，甲方可解除合同。

　　2.2.14因乙方设计及施工未满足国家相关法规、规范或消防验收不合格以及其它属于乙方责任的任何原因导致工程返工，返工过程中给甲方带来的任何损失或费用均由乙方承担，甲方可以从乙方的工程款中扣除相关费用。

　　2.2.15乙方免费为甲方培训相关岗位人员，使之能熟练操作各系统设施、设备。

　　2.2.16工程移交后，乙方在保修期内对系统进行各种检查测试并且每年不少于2次对整个消防系统进行全面的检查和测试，发现问题或隐患及时处理。

　　第三条 工期管理

　　3.1 在具备可完工的施工条件下，各分部分项工程按甲方书面要求工期完工。

　　3.2 开工前2天，甲方向乙方发出开工通知书，乙方根据土建总包单位施工进度情况，编制本空调工程施工进度计划横道图，2日内报甲方审批，报施工单位协调配合。

　　3.3 在履行过程中，由于甲方原因变更设计导致工期延期，或属外界不可抗力因素所延误的工期，乙方应在5天内将延期报告送甲方审核批准，否则甲方有权不予延期。

　　3.4 甲方指定关键节点工期必须按时完成，每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币3000元，若连续推迟超过十天，甲方有权要求乙方立即退场。

　　3.5 非甲方原因，而工程未按约定日期通过竣工验收，属乙方违约。

　　第四条 工程质量标准

　　4.1 工程质量标准按国家现行设计及施工验收规范及当地建设工程质量监督部门的有关规定中执行。本工程要求确保合格，争取优良工程。

　　4.2 工程质量管理

　　4.2.1 乙方必须严格按照施工图、设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规程进

　　行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量

　　上必须以合格标准贯彻每一个工序，接受质量监督部门、监理公司和甲方的监督。

　　甲方发现在主要工程存在重大质量问题时并经质监部门确认后，甲方应以书面通

　　知乙方，乙方在7天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止

　　合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

　　4.2.2 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方驻工地负责人和监理。一般质量事

　　故的处理结果应送甲方和监理单位备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单

　　位、质量监督站、甲方、监理等单位共同研究，并应经设计单位、甲方及监理签

　　证后实施，甲方保留罚款的权利。

　　4.3 隐蔽工程

　　4.3.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的

　　施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　4.3.2 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。

　　甲方接通知后 24小时内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后

　　方可进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐

　　蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查结果合格，费用由甲方承担；

　　复查结果不合格，复查费用及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第五条 工程价款与支付及履约保证金的收取与退还

　　5.1 工程造价

　　5.1.1 本工程按合同约定的承包范围和承包方式计，合同总包干价为人民币（大写）

　　元整（小写：_ 元整）。

　　5.1.2 乙方已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场条件、承包范围、施工图纸、

　　施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。乙方为

　　完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不

　　再另外计取。

　　5.1.3 按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。

　　5.1.4 在本工程承包范围内根据甲方要求所做工程调整或变更引起费用增加或减少，增

　　减工程造价根据竣工图纸和现场签证进行计算。若增减费用在合同总价 ±3%内

　　（含3%），结算时合同总价不作调整；若增减费用在合同总价±3%外（不含3%），

　　超过±3%的部分在整个工程竣工验收后进行结算。结算时费用减少超过3%的，结

　　算按实际减少量扣除；费用增加超过3%的，结算按超过3%以外部分数额增加。

　　5.1.4.1 工程调整或变更引起的费用增减，按下列方式进行计算：套用20xx年《广东省

　　安装工程综合定额》及《广州地区安装工程常用项目补充综合定额》；取费按穗

购买空调合同15

　　甲方：

　　注册地址：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　注册地址：

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的规定，本着平

　　等、自愿和互利互惠的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方开发多联式中央空调工程的设计、空调供货及安装事宜达成一致，现订立以下各条以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　甲方开发房地产项目的 样板间及售楼处变频多联式

　　中央空调工程的设计、安装工程位于4500平方米，售楼处建筑面积约为26000平方米。

　　二、工程范围及供货内容

　　（1）样板间、售楼处变频多联式中央空调系统的深化设计；

　　（2）乙方所供空调的品牌、型号、规格、数量等内容（见设备清单）。

　　（3）样板间、售楼处变频多联式中央空调系统的安装、调试以及对甲

　　方相关操作人员的技术培训。

　　三、合同价款

　　本合同价款：

　　合同价款为 。

　　本合同价款为包干价，乙方已在其中充分考虑了合同履行期间可能发生的影响合同价款的全部风险。该价款包括空调设备和材料零配件价款、安装费用、调试费用、运输费用、室内外机的吊装费用、验收费用、管理费、利润、培训费、保修期维修费及已安装设备的保护费用等一切费用。

　　四、工程承包方式

　　乙方按双方确认的图纸和工程范围以包深化设计、包设备供货、包材料、包安装、包调试、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收的形式承包工程。乙方不得将本工程的安装、系统调试、维修保养分包给其他单位，只能由乙方负责安装、调试与保修。

　　五、合同价款的支付

　　1、合同签订七个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 ，即：2、设备进场支付合同价款的、甲方应于乙方按计划进度将样板间、售楼处空调设备和材料全部安装、调试完毕经验收合格，且竣工验收报告会签完毕之日起7个工作日内，向乙方支付合同价款的、质保金为合同价款的 ，即： ，甲方应于保修期届满，甲、乙双方确认设备无质量问题后7个工作日内一次性无息付清质保金。

　　六、工期要求

　　对于工期要求可以采取两种约定方式：

　　1、乙方完成系统深化设计并提交设计图纸的期限为：样板间20xx年 月 日，售楼处20xx年 月 日；提供空调设备及零部件的期限为：样板间20xx年 月 日，售楼处20xx年 月 日；以及完成安装调试并完成验收的期限

　　为：样板间20xx年 月 日，售楼处20xx年 月 日。

　　2、开工日期样板间20xx年 月 日，售楼处20xx年 月 日；

　　竣工日期样板间20xx年 月 日，售楼处20xx年 月 日。

　　3、因甲方原因导致乙方工期延误的，则乙方的工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延，乙方应按照双方的约定向甲方承担相应的违约责任。

　　七、质量要求

　　1、乙方保证按合同约定进行设计、供货及安装工作，空调设备及材料的各项技术参数必须与乙方提供的样本资料相符，并符合国家规定标准。

　　2、乙方将货物运至工地时，应提交货物的产品出厂合格证、原产地证明资料、使用说明书、质保书等证书和资料交付甲方验收，上述货物只有经甲方验收确认后方可进行安装。

　　3、乙方应在样板间、售楼处装修工程竣工前对每台空调设备完成调试工作，发现冷凝管或冷媒管漏水应及时排除和修理。

　　4、乙方保证在空调设备正常运行后，达到空调设备运行参数和甲方制冷、制热要求。

　　八、 保修期

　　保修期为 个月自样板间及售楼处中央空调安装调试完毕并经验收合格之日起计算。

　　九、管理人员及甲方、乙方责任

　　1、本工程的管理人员

　　（1）甲方任命工程师为本工程的现场代表（以下简称甲方代表）。甲方代表有权签收该设计、安装工程所涉及的公函、文件等材料，但甲方代表的签收并不代表甲方对乙方意见的'认可，唯有经过甲方的盖章，才视为甲

　　方对乙方意见的认可。

　　（2）乙方任命 为本工程的现场代表（以下简称乙方代表）。乙方代表有权签收该设计、安装工程所涉及的有关公函、文件等材料，乙方代表的签字即视为乙方接受甲方的公函、文件等材料。

　　2、甲方责任

　　（1）甲方应组织乙方与工程总包单位和样板间、售楼处的装修单位洽商，并做好在施工中的协调配合工作。

　　（2）甲方负责免费提供施工用水点、用电点，负责提供设备、材料的临时堆放场地，但乙方的设备、材料要及时就位，以尽量缩短占用场地的时间。

　　（3）甲方按合同约定向乙方支付合同价款。

　　（4）安装过程中，乙方提出现场安装条件不符合相关要求且该意见合理的，甲方应负责限期整改，确保现场条件空调设备的安装条件，因此造成乙方工期延误，工期相应顺延。

　　（5）若甲方变更产品规格、型号的，应在产品计划进场前10日向乙方提出，单价按原报价中相同规格型号的产品价格执行。

　　3、乙方责任

　　（1）乙方供货、安装前，应事先与甲方取得联系并到工地现场踏勘，如不符合安装条件的，及时向甲方提出，因乙方原因未及时向甲方提出，由此造成工期延误的，乙方应按照双方的约定向甲方承担相应的违约责任。

　　（2）乙方在接到甲方进场施工通知后，必须全力安排队伍进场施工，自行接入水电接口；

　　（3）乙方需积极组织和采购设备及材料，并配合样板间、售楼处的装修设计单位进行设计上的配合与调整；乙方须密切配合装修单位的施工，及时进行套管的预埋等配合工作，确保施工质量、进度和装修效果。

　　（4）乙方根据约定，按质如期供应空调设备并精心安装，做好吊顶内管道安装隐蔽验收和系统调试工作。乙方应按照国家、地区验收要求组织验收，做到一次验收通过（但非因乙方原因导致不能一次验收通过的除外），并保证相关工程资料齐全。

　　（5）若乙方出现施工错误及违反施工规程的情况，甲方有权要求乙方无条件返工，因此造成工期延误的，乙方应按约定向甲方承担违约责任，支付的违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应当继续赔偿甲方的损失；安装过程中，甲方有权随机抽检，如发现不合格产品或不符合甲方要求的产品，甲方有权要求乙方继续提供符合双方约定的产品并完成安装工作，因此造成工期延误的，乙方应按约定向甲方承担违约责任，支付的违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应当继续赔偿甲方的损失，若乙方未在甲方通知期限内完成上述工作的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应的损失。

　　（6）在施工过程中，乙方应认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方完全负责；如因此造成工程延期或给甲方造成其他损失，乙方应按约定承担违约责任并赔偿甲方的相关损失；

　　（7）工程竣工后，乙方应按约定书面通知甲方进行验收。

　　（8）工程质量验收以国家有关施工验收规范、质量检验标准、乙方通过深化设计提供的图纸、样板及甲方要求为依据。工程质量达不到验收标准，乙方应无条件返工使工程达到约定的质量标准，工期延误的，乙方应按约定向甲方承担违约责任。

　　（9）工程竣工验收合格交付甲方时，乙方应将空调设备的合格证、使用说明书、保修书等资料交付甲方。