房地产车库买卖合同书

房地产车库买卖合同书范本

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的房地产车库买卖合同书范本，欢迎阅读与收藏。

房地产车库买卖合同书范本1

　　（合同编号______）

　　出卖人：____注册地址：____营业执照注册号：____企业资格证书：_____

　　法定代表人：____联系电话：____

　　买受人姓名：____身份证：_____地址：______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书范本。

　　买受人所购车库的基本情况：

　　一、本人系____小区__幢__单元__的业主，购买__号车库，属__结构，价款_____。

　　二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准。

　　三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

　　四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。

　　五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定：

　　1、不准将车库以经营用途使用；

　　2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用；

　　3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

　　4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

　　5、文明驾驶，安全行车。在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

　　6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

　　7、本车库买卖合同书范本一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：__乙方：____

　　日期：____日期：____

房地产车库买卖合同书范本2

　　合同编号：__________

　　甲方（出售方）：__________

　　地址：__________

　　电话：__________传真：__________

　　乙方（购买方）：__________

　　地址：__________

　　电话：__________

　　身份证号码：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况

　　乙方所购车位（库）位于_____第_____号单位。该车库套内面积约为_____平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位（库）总价款为（人民币）_____拾_____万_____仟_____佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在_____年_____月_____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。

　　如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等；

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理；

　　1、逾期时间，分别处理（不作累加）

　　（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的.第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行；

　　（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。

　　买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位（库）的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位（库）有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第_____种方式解决：

　　1、提交__________仲裁委员会仲裁。

　　2、向__________人民法院起诉。

　　九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　十二、附件：车库平面图

　　出卖人（签章）：__________买受人（签章）：__________

　　【法定代表人】：_____【代表人】：_____

　　签于_____年____月____日签于_____年____月____日

房地产车库买卖合同书范本3

　　甲方（出卖人）：______

　　乙方（买受人）：______

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库

　　一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于______号车库（建筑面积______平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币______万元整（______元）。乙方在______年______月______日前一次性付款。

　　三、甲方在______年______月______日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。

　　五、甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。

　　六、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　七、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方（出卖人）：______

　　乙方（买受人）：______

　　______年______月______日

房地产车库买卖合同书范本4

　　出卖方（甲方）：_____________

　　买受方（乙方）：_____________

　　甲方将其所有的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、甲方将位于大唐智能花园小区号的车位卖于乙方。

　　2、车位的具体情况：位置：_____________，四邻：_____________，面积：_____________，产权方式为：_____________。

　　3、甲方出卖车位的价格为：_____________人民币元，大写_____________元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。

　　4、自本合同签订之日起，该车位的所有权归乙方所有，甲方将该车位及所有手续交付乙方，并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。

　　5、甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。

　　6、在车位转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。

　　7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。

　　8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

　　10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　11、合同附件：车位平面图

　　甲方（签字盖章）：_____________

　　物业单位（签字盖章）：_____________

　　日期：__年__月__日

　　乙方（签字盖章）：_____________

　　日期：__年__月__日