简易工程施工合同

简易工程施工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的简易工程施工合同，欢迎阅读与收藏。

简易工程施工合同1

　　建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、承包造价： 元（大写：）。

　　二、工程期限

　　根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）

　　开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，总工期 天。

　　三、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；

　　四、工程价款支付及结算

　　本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

　　五、其它约定

　　1：甲方承担的安全责任、权利

　　（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

　　（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

　　（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；

　　（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利

　　（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度；

　　（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

　　（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

　　（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。

　　六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　身份证号：

　　公章

　　年月

　　乙方： 代表人： 身份证号：公章 年日 日 月

简易工程施工合同2

　　发包方（甲方）：___________________

　　承包方（乙方）： ___________________

　　资质等级： ___________________

　　合同编号： ___________________

　　联合监制

　　XX市工商行政管理局

　　合同编号：_______________

　　发包方（甲方）： _______________ 身份证号码： _______________

　　联系（通信）地址： ______________________________

　　电话：①_______________②_______________手机： _______________

　　承包方（乙方）： ______________________________

　　公司总部地址： ______________________________

　　法定代表人： _______________电话： _______________

　　法人营业执照号： _______________资质证书号： _______________

　　分公司（分部）地址： ______________________________

　　营业执照号： _______________电话： _______________

　　负责人： _______________职务： _______________电话： _______________

　　签约人（或代理人） _______________电话： _______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程地址： ______________________________。

　　2、 建筑面积： _______________。

　　3、 户型： _____室____厅____卫，为平层，或错层，或复式，或别墅.（为确定的内容，以√或×表示，下同。）

　　4、 承包方式.双方商定采用下列第______种方式承包：

　　①乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材（以"甲方委托乙方代购主材清单"为准）。

　　②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材（见甲方提供材料明细表）。

　　③其他方式______________________________。

　　5、 施工内容：（附施工说明、施工图及工程报价单）。

　　6、 施工日期：___年___月___日至___年___月___日。

　　7、 合同付款：（大写）_________________________元。竣工后据实复核结算；合同款包干。

　　8、 支付方式：合同签定后，甲方预付30％工程款_____元；水电等隐蔽工程验收后支付40％工程款_____元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25％工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工验收合格后5日内支付5％的尾款_____元。

　　9、 甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有"财务专用章"的 收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。

　　二、 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

　　1、 甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

　　2、 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）_______________元。（此费用由甲方支付；此费用予以减免）。

　　三、 甲方工作

　　1、 若由甲方自行设计的 ，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2、 审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

　　3、 开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。

　　4、 提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

　　5、 负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6、 及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

　　7、 组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。

　　四、 乙方工作

　　1、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2、 若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3、 施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆

　　改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

　　4、 确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的 质量问题，负责返工返修，费用自负。

　　5、 遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

　　6、 保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。

　　7、 组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

　　五、 工程监理

　　本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_______________监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_____％，乙方支付_____％；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。

　　六、工期

　　1、 乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。

　　2、 由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。

　　3、 若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。

　　七、材料供应

　　1、 本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或"三无"产品造成损失，由甲方自行承担。

　　2、 凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。

　　八、工程变更

　　1、 工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（附装修工程变更单）；

　　2、 无敌未按期支付工程款的 ，工期相应顺延。

　　3、 若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。

　　九、工程质量验收及保修

　　1、 工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210－20xx）为质量评定的 最低标准；以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　2、 在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　3、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　4、 在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监理也参加）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并承担费用和工期；在竣工验收中确认的 质量问题，乙方负责返修（返工）并承担费用，但不再承担工期。

　　5、 未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。

　　6、 工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据《保修单》，保修期未年。

　　十、违约责任

　　1、 甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给 排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。

　　2、 未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给 排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。

　　3、 再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。

　　4、 若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。

　　5、 因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10％支付，设计费按_______元平方米建筑面积支付）。

　　十一、争议或纠纷处理

　　1、 本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。

　　2、 当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决：①武汉仲裁委员会仲裁；②向人民法院提起诉讼。

　　十二、其它___________________________________

　　十三、附则

　　1、 本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　2、 本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。

　　3、 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　①附件1：补充协议；

　　②附件2：设计

　　、施工图纸、施工说明；

　　③附件3：工程报价单；

　　④附件4：设计（施工）变更单；

　　⑤附件5：验收单（含隐蔽工程、中间工程和竣工验收）；

　　⑥附件6：材料清单（含甲方供料和乙方供料）；

　　⑦附件7：工程结算单；

　　⑧附件8：工程保修单。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　签约代理人：

　　合同签订日期：年 月日

　　附件

　　工 程 报 价 单

　　甲方：

　　乙方：第 页 共页

简易工程施工合同3

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。

　　二、技术要求

　　1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。

　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。

　　3、cm厚灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理

　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人的权利和义务

　　发包人委派的业主代表：

　　姓名：职务；

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　2、发包人主要工作：

　　负责场地三通一平；

　　3、承包人的权利和义务

　　项目负责人姓名：

　　项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　4、承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：

　　五、工程价款的支付

　　本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

　　八、本合同一式两份

　　甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

　　发包人：（签章）

　　承包人：（签章）

　　年月日

简易工程施工合同4

　　建设单位（甲方）:

　　施工单位（乙方）:

　　鉴于甲方修建 组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

　　一、工程建设规模

　　通组道路长 米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写） 。

　　二、工程质量

　　乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。

　　工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收

　　工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

　　三、工期

　　施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。

　　四、付款方法

　　工程采取分期付款方式，具体为

　　五、安全责任

　　乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。

　　六、廉政责任

　　甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。

　　甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

　　乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

　　七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　八、本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表签字：

　　日期： 乙方代表签字： 日期：

简易工程施工合同5

　　发包方，甲方：______

　　承包方，乙方：______

　　第一条工程概况

　　1、在甲方的指定地点______至______维修整治______m长的毛面公路，其中0.5km的新挖里面，新挖有效路面宽度为6米，须用块石铺垫路面，压路机碾压。

　　2、边沟清理(路边边沟两边计量为一边)

　　3、手摆片石(平均填坑厚度为0.2米、宽度为1.5米)

　　4、使用35碎石(用碎石+花泥调平)。

　　5、乙方必须保证建设施工及村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。

　　第二条承包方式及双方工作职责

　　1.采用固定单价法双包，即包工、包料。

　　2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。

　　3.新开挖路段的弃土不得向外及越溪河内倾倒，向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。

　　4.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。

　　5.涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担；地段的占地及附作物的处理由乙方联系协调。

　　第三条安全施工及工程日期

　　1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议(注：1.所有工程管理费用和税收一并在内)；甲乙双方共同达成如下协议：

　　2.由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

　　3.按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20____年3月10日完工(其中：新开挖路段必须在签订合同后六天内完成)。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

　　第四条验收及付款方式

　　甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为：______万元整(￥______元)；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。

　　第五条违约责任

　　如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

　　本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

　　发包方：______承包方：______

　　法人代表：______法人代表：______

　　______年______月______日

简易工程施工合同6

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包人：

　　承包人：

　　发包人：(全称)

　　承包人：(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项、规划批准文件号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：_____天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　合同总价(大写)：_____元;(小写)：_____元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、合同生效

　　本合同订立时间：_____年_____月_____日

　　本合同订立地点：

　　发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

　　本合同共六份，双方各执三分。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

简易工程施工合同7

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点： 麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条 工程期限

　　一、合同工期总日历天数 10 天

　　第三条 工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

　　第四条 甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条 安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条 奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条 附 则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

简易工程施工合同8

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：外墙真石漆施工及维护等；

　　4、承包方式：包工。

　　第二条：工程期限

　　乙方于______年______月______日进入现场，______年______月______日竣工，总工期为______天。

　　第三条：合同价款

　　一、合同定价

　　乙方按______/平方米包工(含施工人员保险)，预计工程量约为______平方米，最终按实际施工面积进行结算。

　　二、工程款支付方式

　　1、按施工工序分四个阶段付款：

　　①腻子底层处理完工(该工序价格______/m2)；

　　②打砂纸，做保护底漆涂刷完工(该工序价格______/m2)；

　　③弹线打格完工(该工序价格______元/m2)；

　　④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格______元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款，其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。

　　2、乙方如能按期按质完成工程任务，待工程验收合格后甲方再以______元/m2作为奖励，一次性拨付。

　　第四条：工程质量

　　一、质量等级：按照国家有关规范进行验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。

　　二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方工程部的监督。

　　三、乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏现象将做罚款处理赔偿。

　　四、杜绝材料浪费，如发现乙方施工人员有浪费材料现象，浪费材料费用在乙方工程款中扣除。

　　第五条：安全责任

　　一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具，由乙方自己准备。

　　二、在施工过程中出现任何安全事故，由乙方自己承担责任，甲方不负责任。

　　第六条：双方责任

　　甲方责任：提供施工所需材料，按施工进度拨付工程款，施工所需水电及施工生活区。

　　乙方责任：施工所需各种工具、安全设施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承担一切安全责任。

　　第七条：违约责任

　　一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工，工期顺延。

　　二、工程未能通过验收，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价5%/天计收违约金。

　　三、由于乙方施工质量不合格造成的返工，一切费用由乙方承担。

　　第八条：本工程未尽事宜由双方协商解决

　　第九条：本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(章)：______乙方(章)：______

　　代表人：______代表人：______

　　签约日期：______签约日期：______

简易工程施工合同9

　　甲方姓名(发包方)：___________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　乙方姓名(承包方)：____________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　一、概况

　　1.甲方装饰住房系合法居住。

　　2.装饰施工地点：__________________

　　3.施工范围：三卧室一客厅一餐厅一厨房二卫生间二阳台，套内面积__________平方米。

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、部分家具打造等其他双方约定工程。

　　5.承包方式为乙方清包工。

　　6.总价款：￥__________元，大写(人民币)：____________元整。

　　其中：

　　材料费：无。人工费：__________元整。

　　管理费：无。设计费：无。

　　垃圾清运费：无。税金：无。

　　其他费用：无。

　　此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。

　　7.工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、关于材料供应的约定

　　全部工程用材料均由甲方提供。

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的'材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担。

　　乙方工人必须帮助甲方进行材料的搬运工作。

　　三、关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由甲方提供设计施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用和材料损失由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，经双方协商后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

　　6.工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，双方应提前商定验收日期，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

　　另：乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　四、关于工程价款及结算的约定

　　1.工程款付款方式如下：

　　本合同签订后甲方支付乙方定金__________元。

　　乙方完成木工、瓷砖铺贴等工程，并由甲方验收通过后3天内支付乙方工程款__________元。

　　乙方完成其余所有工程(包括清洁)，并由甲方验收通过后3天内支付乙方工程款__________元。

　　最后_________元在甲方入住__________周，并确保装修质量可靠后支付。但支付的最后期限不超过实际竣工后__________天。

　　2.本工程保修期为三年。保修期从竣工验收完毕，甲方结清所有款项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的维修项目。

　　3.保修期外的维修费用，可以由双方协商决定。

　　4.双方款项往来，均应出具收据。

　　五、其它事项

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2.乙方工作：

　　(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　(2)指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　六、违约责任和纠纷解决

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方50元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的3%支付违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的3%向甲方支付违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　5.因工程质量双方发生争议时，协作双方应本着合作的精神协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　八、合同附件与本合同同样有法律效力。

　　甲方(签章)：____________

　　身份证：__________________

　　联系方法：________________

　　日期：____________________

　　乙方(签章)：____________

　　身份证：__________________

　　联系方法：________________

　　日期：____________________

简易工程施工合同10

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规

　　，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积(工程形式)：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：承包方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　总包方（甲方）：____________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　分包方（乙方）：____________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

　　四、分包工程范围及工程量（附预算书）

　　五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。

　　六、分包工程人工费用________元。

　　七、乙方投入工种及人数________人。

　　第二条 工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条 工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条 安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条 生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

　　第六条 分包工程人工费单价

　　一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____ 元。

　　二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

　　三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

　　四、清工每工日为________元。

　　五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

　　六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）________元。

　　七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

　　八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）

　　第七条 材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条 施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。

　　第九条 现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条 违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条 附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。

　　二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。

　　三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　1.

　　2.

　　第十二条 合同附件及有效期

　　一、合同附件：

　　1.工程预算书；

　　2.

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位：________________________

　　法定代表人：______________________

　　____年____月____日

　　分包单位：________________________

　　法定代表人：______________________

　　____年____月____日

简易工程施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程一事达成一致，签订以下合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。

　　4、工程质量要求：乙方应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准。

　　5、施工技术要求：

　　二、承包方式

　　本合同为综合单价固定合同，由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方确认其对工程所在周围环境、地质情况、交通情况、质量标准、工期等情况均已熟悉且已研究明了，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。

　　三、工期要求

　　1、开工日期：暂定年月日（以甲方开工通知确定的时间为准），竣工日期：年月日，总工期：日历天。以上工期包括人员进场、施工准备至验收在内的所有工作所需的时间，除遇不可抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。

　　2、节点工期：详见附件三。乙方不能按节点工期完成工程进度的，应按本合同关于逾期完工的约定承担违约责任。

　　四、合同价款

　　1、合同综合单价为：

　　上述综合单价已含乙方为完成本工程所需支出的所有经济费用，不因施工期间的任何因素、条件变化而调整。

　　2、暂定合同总价为人民币元；工程完工，按双方现场签证确认的工程量结算工程总价。

　　3、如乙方因不可抗力、政府行为或甲方要求停工终止合同，则按双方确认的已完工合格工程量按合同单价结算工程款。

　　4、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特殊因素（非乙方原因）引起的工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价格合理确定，并签订补充协议明确。

　　五、工程量确认

　　1、甲方派现场管理人员与监理单位一起根据本条约定的工程量计算方法，对工程量进行现场计量，计量结果由甲方管理人员、乙方代表、监理共同签字认可，并经甲方审核后方能作为结算依据。工程量计算方法详见附件四。

　　2、计算结果应在24小时内签字，逾期不能作为结算依据。

　　六、付款方式：

　　甲乙双方商定，工程款支付具体采用以下第种付款方式：

　　（一）竣工后付款

　　（1）本合同无预付款。

　　（2）工程完工经检验合格后，双方在乙方提交套完整竣工资料后天内办理结算，并在结算完毕后个工作日内支付至结算总价的%，余款作为工程保修金，在保修期届满后天内按本合同约定扣除相关款项后无息付清。（二）按进度付款

　　（1）本合同无预付款。

　　（2）乙方应在每月日上报上月完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必须按照甲方统一发放格式），监理单位在3个工作日内审核完毕并报甲方，甲方应在天内审定，并于审定后个工作日内支付当期工程款的%（节假日顺延）。

　　（3）工程完工经检验合格后，双方在乙方提交套完整竣工资料后天内办理结算，并在结算办理完毕后个工作日内支付至结算总价的%。

　　（4）余款作为工程保修金，在保修期届满后天内按本合同约定扣除相关款项后无息付清。

　　2、乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效工程发票请款，否则甲方有权拒付；并且，乙方对甲方应付的违约金及合同规定的应扣款项，甲方有权在工程进度款中扣除。

　　七、双方的权利与义务

　　1、甲方权利义务

　　（1）合同生效后天内与乙方做好图纸会审工作。

　　（2）指派作为现场代表进行签证，对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工期顺利进行。

　　（3）如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，停工期间甲方按每天每人元的标准补偿乙方施工人员生活费。暂停施工达天的，视为合同终止，双方按合同的约定进行结算。

　　（4）如因施工需要，甲方应向乙方提供室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图等资料，提供水电源接驳点给乙方，维持施工现场周边环境现状在施工期内不发生影响施工的重大变化。

　　（5）按合同约定支付工程款。

　　（6）在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方承担；乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。

　　（7）组织对工程竣工验收。

　　（8）法律规定的其他权利义务。

　　2、乙方权利义务

　　（1）根据甲方要求，组织有经验、有素质的施工班组和设备进场，复检甲方提供的控制点，并提供现场施工记录以及资料整理，在工程竣工验收合格后天内向甲方提交套完整竣工资料。

　　（2）及时组织施工，按工期要求合理配置施工设备，保证施工材料的及时供应，按期完成施工任务。

　　（3）合同签订后天内提交工程施工组织设计及进度计划给甲方审核。

　　（3）委派为现场管理代表，办理签证，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　（4）负责施工材料的采购和保管，并报请甲方检验才可用于工程施工，检验费用由乙方承担。

　　（5）严格按照国家施工验收规范进行施工，施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。

　　（6）按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，做到文明施工，安全生产，确保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。

　　（7）施工过程中听从甲方的指挥和安排。

　　（8）乙方自负费用解决施工及生活用水、用电问题。

　　（9）使用民工施工的，应及时支付民工工资，如拖欠民工工资的，甲方有权代付并从应支付给乙方的工程款中扣还，乙方每次并应向甲方赔偿经济损失人民币元。

　　（10）竣工验收后，乙方施工人员必须在天内撤离施工现场。

　　（11）法律规定的其他权利义务。

　　八、施工要求

　　1、乙方施工必须达到合同要求及有关验收规范，严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录等，对于不符合质量技术规范和安全操作的行为，经甲方或监理提出后不做整改的，作为一次不良记录；遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立刻停止施工，通知甲方做好排险措施并作好施工现场保卫工作。

　　2、为确保在合同工期内完成工程，乙方应根据工程要求精心做好施工组织设计，包括人员、机械安排和日进度计划。

　　九、安全要求

　　1、开工前乙方应做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、乙方在施工过程中，全权负责处理施工现场和周边关系的协调和安全保卫，以及相关职能部门关系协调，并自行负责所有费用。

　　3、乙方对该工程和其施工人员负有不可推卸的安全责任。在施工过程中，乙方的施工人员无论任何原因与工程周边的第三人及相关职能部门发生冲突，造成自身或第三人人身、财产损失的，甲方均不负担任何法律责任和经济赔偿责任，由此造成的经济赔偿损失和法律纠纷均由乙方自行负责。如由于上述原因造成工期延误，造成甲方其他直接或者间接损失的，乙方还应承担所有的损失赔偿责任。

　　4、乙方应严格遵守甲方的安全保卫和其他有关工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。如在施工过程中由于自身的原因造成人身、财产的损失，乙方自行负责解决，甲方不承担由此引发的任何经济责任和费用。

　　十、工程验收

　　1、甲方根据合同约定、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为验收依据。

　　2、乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时以书面形式通知甲方和监理验收，验收合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方应在甲方和监理限定的时间内整改后重新申请验收；乙方单方隐蔽施工的，甲方有权要求重新检验，无论验收是否合格，由此引起的所有费用均由乙方承担。

　　3、工程完工，乙方应提前天书面通知甲方和监理验收。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，乙方必须承担所有整改费用直至工程验收合格为止，并应承担逾期竣工的违约责任。

　　十一、工程保修

　　1、按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，乙方承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

　　2、工程保修期：月，自工程竣工验收合格后起算。

　　3、保修期内，出现工程质量问题，乙方应及时履行保修义务。否则甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担，并从工程保修金中扣除。

　　十二、违约责任

　　1、乙方不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张合同暂定总价%的违约金。

　　2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币元。

　　3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币元的违约金给甲方。逾期达天的，甲方可解除合同，并有权向乙方主张合同暂定总价%的违约金。

　　4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币元。

　　5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币元。

　　6、甲方未按合同约定及时支付工程款的，应按照银行同期贷款利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。

　　十三、纠纷解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。

　　十四、其他

　　1、本合同一式份，甲乙双方各执份，具同等法律效力。

　　2、本合同经双方代表签字并加盖公章后成立。

　　3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　简易工程施工合同范文2

　　发包方：（以下简称甲方）________________签约时间：

　　承包方：（以下简称乙方）________________签约地点：

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积（工程形式）：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：1、开工：____年__月__日；

　　2、竣工：____年__月__日；

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；

　　②如期完成施工任务；

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

　　④负责发包方提供料物及设备的保护；

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日