工程造价合同

工程造价合同20篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的工程造价合同，欢迎大家分享。

　　工程造价合同1

　　委托单位名称(甲方)：

　　咨询单位名称(乙方)：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点： 山阳县

　　二、工程名称：

　　三、承包内容： 项目的造价工作。

　　四、承包方式：

　　五、核对完成日期：按甲方要求日完成。

　　六、承包价格: 本工程项目总价的 。

　　七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的.事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。

　　4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　九、乙方责任：

　　1、 乙方负责 项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。

　　3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。

　　十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。

　　十一、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

　　_________年________月_______日

　　工程造价合同2

　　**臵业有限公司（以下简称委托方）**工程咨询有限公司（以下简称“工程造价咨询单位”）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托方委托工程造价咨询单位咨询的业务（以下简称本业务）概况如下：

　　工程名称：**4#、5#、6#楼工程 工程地点：潍城区**路以东，**街以北工程规模：30109.01m2总投资额：约5600万元 工程造价咨询业务范围：工程预算、过程割算、竣工结算审计。

　　二、本合同中的'措词和用语与所属工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、工程造价咨询委托函；

　　2、工程造价咨询合同标准条件；

　　3、工程造价咨询合同专用条件；

　　4、工程造价咨询实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、工程造价咨询单位同意，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的工程造价咨询业务。

　　五、委托方同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向工程造价咨询单位支付酬金。

　　六、本合同的工程造价咨询业务自20xx年 10月日开始实施，至 ---年--月--日完成。

　　七、本合同正本一式二份，具有同等法律效力，委托方执一份，工程造价咨询单位执一份。

　　委托方：（签章）工程造价咨询单位：（签章）

　　法定代表人：（签章） 法定代表人： （签章）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮编：

　　电话：

　　年

　　月日 地址： 开户银行： 帐号： 邮编： 电话： 20xx年 10月 日

　　工程造价合同3

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》和国家其他的有关法律、规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　委托单位名称(甲方):

　　咨询单位名称(乙方)：

　　一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、 项目名称： 枫水湾二期枫林园配套工程

　　2、 项目地点： 北辰区西堤头镇东堤头村商贸城

　　二、乙方同意按照本合同的规定，承担以下议定范围内的建设工程全过程造价咨询服务业务：

　　(一) 委托范围：

　　1、项目红线范围内的配套工程结算件的编制及审核工作;

　　2、项目红线范围内的配套工程的签证变更的编制及审核工作;

　　3、项目施工过程中的工程量审核，施工单位月进度产值完成审核。

　　(二) 服务期限： 1 年。自20xx年*月*日至20xx年*月*日止，服务期满后如甲方还需要乙方提供咨询服务，其咨询服务费由双方另行增加。

　　三、乙方的义务

　　1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料.

　　2、乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1)“正常服务”是指双方在合同中约定的工程造价咨询工作;

　　2)“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同第七项第一款、

　　第九项第二、四款的规定，乙方应增加的额外工作量。

　　3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　四、甲方的义务

　　1、甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

　　2、甲方应当在合同签订之日起 5 日内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　3、甲方应在 5 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　4、甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　五、乙方的权利

　　甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：

　　1、乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

　　2、乙方在咨询过程中，负责对甲方指定第三方范围内的造价内容提出专业指导及相关数据服务。

　　六、甲方的权利

　　1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、甲方有权阐述对具体问题的'意见和建议。

　　3、当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同。

　　七、乙方的责任

　　1、乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期并增加相应费用。

　　2、乙方对甲方或甲方分包的第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的乙方应承担相关责任。

　　八、甲方的责任

　　1、甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，由甲方承担相应责任。

　　2、甲方应在合同签订后及时给乙方提供相关书面材料以保证造价服务的正常进行。

　　3、甲方应按合同约定的付款给予乙方相应比例的付款。

　　九、合同生效、变更与终止

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　3、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 3 日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。

　　4、乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　5、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　十、造价咨询业务的酬金

　　(一)本工程乙方按配套工程全过程提供造价咨询服务及计取咨询服务费;

　　(二)枫水湾二期配套工程咨询服务费计取标准：配套工程全过程造价服务费按2.5元/m2计取，合同总价款：****元，大写：*****整。

　　(三)咨询服务费的支付方式:

　　1、 合同签订后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的40% 。

　　2、合同范围内配套工程完工后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的50% 。

　　3、合同范围内配套工程竣工结算完成后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方剩余10%咨询服务费。

　　十一、其 他

　　1、因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由乙方负责。

　　2、乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

　　3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　4、除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　5、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

　　6、未经甲方许可，乙方不得私自与第三方(总包方)对本工程进行合同范围内的沟通商议。

　　十二、合同争议的解决

　　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向河西区人民法院起诉。

　　十三、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程造价合同4

　　委托方：

　　受托方：

　　一、委托方委托工程造价咨询单位的工程概况如下

　　工程名称：XXX项目。

　　工程地点：。

　　建设单位：。

　　咨询业务内容：

　　1、设计阶段概算；

　　2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价；

　　3、向委托人提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。

　　二、双方约定的由委托方提供的工程造价资料及提供时间

　　于20xx年4月28日前交付以下资料；

　　1、本工程的施工结构图纸；

　　2、本工程的招标文件；

　　三、工程造价咨询单位根据委托方提供的'工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务，于20xx年4月30日之前向委托方交付咨询成果报告。

　　四、双方约定的收费标准

　　本工程的咨询费用按￥1000.00元收取。

　　五、工程造价咨询单位的义务

　　1、在履行本协议期限内，帮助委托方实现预定工程造价咨询目标，公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。

　　2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和委托方书面授权之人联系，未经授权人允许，不得和除委托方单位之外的任何人透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定，委托方将追究由此造成的损失并追究其法律责任。

　　六、委托方的义务

　　1、委托方应当在双方规定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若委托方提交资料延期，则工程造价咨询单位咨询工期顺延。委托方对提交资料的真实、合法、完整性负责。

　　2、在履行协议期限内，委托方授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。

　　七、工程造价咨询单位的责任

　　工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向委托方提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案，以便查证。

　　八、委托方的责任

　　委托方应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容。

　　九、争议和仲裁

　　本协议在执行中如发生争议时，双方应当及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十、其它约定事项

　　十一、本协议书正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。双方签字盖章后生效。

　　委托方甲方(公章)：_________受委托方乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　工程造价合同5

　　摘要：在我国经济高速增长时代背景下，我国建筑行业规模逐渐扩大，我国基础设施建设也日渐迈向了新进程。施工企业想要在众多的企业中立足脚跟，首先需要做到的就是，在施工的过程中严格控制工程造价，将工程造价贯彻工程项目建设的全过程中。本文就项目建设中合同管理对工程造价的影响展开分析与论述，并提出几点建议。

　　关键词：施工建设；合同管理；工程造价；影响因素

　　引言

　　于工程造价控制与管理而言，加强合同管理对其有着重要作用。建立相应的工程建设合同管理体制，在保证工程建设质量的前提下，降低成本，减少实际资金支出与预算资金的差距，并将该体制贯穿于工程造价控制与管理的各个环节当中可有助于推动工程项目建设不断进步和完善，还能有效实现施工单位经济与社会效益双赢局面，进而推动我国市场经济蓬勃发展。

　　一、合同管理的定义

　　广义合同包括全部法律部门所规定的权利与义务协议。狭义合同指一切民事合同。在工程建设项目中订立合同，是为了对承包人以及发包人相互权益予以明确，确立彼此间义务关系，权责分明，协调合作，依靠法律的形式，设计工程建设项目，减少日后在施工过程中的经济利益纠纷。合同作为联系双方的具有法律效益的契约，是工程项目建设中的一个重要部分，同时也是一个不可缺少的部分。合同管理的管理效果如何，影响着这个工程项目是否能够按时完成、是否能够顺利的进行。同时，也是管理与控制工程造价又一核心手段。

　　二、合同管理对工程造价的影响

　　对工程造价的控制与管理是为了更及时的发现在施工过程中出现的问题，当出现偏差的时候，及时的采取相应的手段与措施，将建设项目资金控制于一定范围中。同时降低成本，为工程建设正常运作提供保障。影响其工程造价的因素有许多，例如：是否采用合理的建设指标、是否制定合理路线、是否全面收集相关资料、是否针对问题作出相应措施等等，其中一个十分重要的影响因素就是：合同管理。例如：内容包括项目结算、支付等条例、建设费用地管理等，都影响着工程造价控制与管理。由此可以分析出，强化合同管理力度，构建良好健全管理体制，是控制与管理工程造价一大关键手段与措施。要求相关的管理人员仔细的审查相关的合同条款内容，及时的针对工程造价的控制内容，对合同内容进行审查。防止出现因为歧义、不明确的合同条例，造成的资源的浪费与资金的流失，把工程造价维持在合理范围当中，最大限度地减少工程成本投入与支出，促进工程建设正常运转。

　　1.合同签定前对工程造价的影响

　　合同签订前的合同管理是指在建设项目招标、投标环节的合同管理。在工程项目建设的过程中，工程造价管理与控制人员，会依据项目的建设质量、施工进程、建设投资等因素进行分析与评估，确定符合该工程项目的资金计划。这些考虑的因素就需要在招投标阶段的工程建设项目合同中体现出来。并且将一些预测因素考虑其中，作为工程造价信息的参考因素和重要依据。杜绝日后由于条款不明而出现的纠纷。只有具备这些因素的合同，才是一个科学、完整的工程建设项目合同。才可以为项目施工提供有力保障，促进工程项目建设正常开展。因此，要采取相应措施，保证工程建设招标文件以及合同条款一起发放。虽然任务艰巨，但是这一行为所带来的意义确实非常大的。只有在开始的阶段不怕麻烦，才能减少日后施工过程中的麻烦。

　　2.履行合同时对工程造价的影响

　　由于一个工程项目建设并不是一日而就，而是需要一个过程。由于时间因素具有不可控性，因此，对工程造价控制与管理也不能轻视。这就需要加强工程项目施工阶段的合同管理。首先我们要明确在施工过程中，影响工程造价控制与管理的因素有什么，再依据这些影响因素，加强对合同管理的力度，最大限度的减少工程造价的偏差，保持工程项目的平稳运行。一旦合同管理出现偏差，将对工程造价的控制与管理带来巨大的影响，甚至失去控制，后果难以想象。因此在合同履行过程中的合同管理中，首先，要控制工程变更问题，通过相应的管理措施，最大限度的减少工程项目实施过程中的变更问题。其次，对于支付工程款阶段合同管理，也不容忽视。如果出现没有按照规定的时间付款或者付款不及时的现象，可能就会导致承包人受到损失。如果出现超出合同规定的付款时间或者额外支付了款项的现象，也会造成难以想象的被动局面。第三，就是工程索赔的管理。工程索赔是合同管理一项重要内容，是指根据合同中所签订的权利而提出的符合情理的补偿要求，同时其也是工程造价管理与控制的核心内容。如果合同在编拟的过程中质量不高或是合同管理出现偏差，都有可能出现索赔争端。

　　3.合同后期对工程造价的影响

　　在工程项目竣工阶段加强合同管理，同样具有着重要意义，不容忽视。工程项目竣工的合同管理是对工程造价的总结，要对工程结算的所有资料进行清算与审核，包括工程签证单，竣工图，招投标文件，合同书，结算书等。并且建立完备的档案记录。当在审查的过程中出现问题时，要及时的.采取相应的措施补救。

　　三、结束语

　　合同管理具有极强地严谨性与系统性，其不仅维护了工程建设项目各方核心利益，以及正当权益，还能有利于良好商业合作关系的建立，最大限度的减少出现的纠纷问题，保障施工单位项目顺利进行，以达到科学管控工程造价的目的。获得企业的长效发展。不管是在工程项目施工的前期准备、中期施工还是后期的审核，都需要加强合同管理，控制工程造价。降低成本，获取经济效益。在工程造价的控制与管理的过程中，合同管理需要贯彻其中，最大限度的减少工程项目的资金支出的偏差，将实际的工程造价与预算的成本相符合，充分的利用施工单位的资源，减少设备、机器的损坏率，并且应重视设备清洁工作，增加其使用周期。此外，调动一切因素，激发相关人员工作主观能动性，让其更好地参与到施工建设当中。只要在工程项目施工当中，采取相应的手段与措施，加强建设合同管理体制、机制，才能将工程造价真正的落实下去，工程建设项目就可以收获可观经济效益，就可以促使企业稳步向前，推动我国市场经济长效发展。除此之外，在施工的过程中难免会出现这样或者那样的问题，相关管理人员要及时的进行总结与分析，不断总结经验教训，强化工程造价控制与管理力度，加大专业知识学习，不要在合同的编写内容上出现问题，例如出现内容不严谨、不符合法律法规的现象，让对方找到漏洞。其次在要求相关管理人员加强自身的学习与职业素养的提高，依据签订的合同有效的控制与管理，降低工程造价。使得施工企业获得最大效益的经济效益，同时，树立一个严谨、科学的企业形象，获得社会效益，双臂出击，推动施工企业的长效发展。

　　参考文献：

　　[1]陈大仁.工程建设项目中的合同管理对造价控制的作用[J].基建优化.20xx(02)

　　[2]齐清华,李林革.浅谈合同管理在工程项目建设管理中的作用[J].今日科苑.20xx(08)

　　[3]吴秋菊,姜金剑.合同管理对工程造价的影响及对策[J].德州学院学报(自然科学版).20xx(04)05.

　　[4]薛玉影.施工企业加强合同管理对控制工程造价的意义[J].山西建筑.20xx(31)

　　[5]王洪健.工程造价管理是建设项目的关键与核心[J].中国科技信息.20xx(03)

　　[6]杨夫江.试论施工合同管理对工程造价的影响[J].科技信息(学术研究).20xx(25)

　　工程造价合同6

　　甲方： （建设单位）

　　乙方： （施工单位）

　　甲方将坐落在 （地址） 的 （工程名称） 土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款

　　供双方共同遵守：

　　第一条 工程内容：（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装） 。

　　第二条 工程造价决算方式：

　　1。 工程造价计算：。。。。。

　　与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。

　　本工程辅助的水电安装工程按 （约定套用的定额与费率） 结算。

　　2。 工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单。

　　第三条 工程款支付：。。。。。。。。

　　第四条 工期：

　　1。本工程自接到甲方开工通知的

　　日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为 天。工期每延误一天处罚 元（从履约金中扣除）。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

　　2。乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚 元，不抵扣总工期处罚。

　　第五条 施工组织管理：

　　1。 甲方委派 为本工程管理负责人，委派 为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证，隐蔽工程量的.签证，工程图纸变更的签证，工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。

　　2。 乙方委派 为项目经理，指派 为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。

　　第六条 工程质量监督

　　乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：① 砼必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。

　　出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：

　　拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;

　　隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的;

　　3。 钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的;

　　未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;

　　不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的;

　　乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金。

　　工程造价合同7

　　第一部分建设工程造价审计合同

　　________________（以下简称委托人）与______________（以下简称审计人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托审计人为以下项目提供建设工程造价审计服务：

　　1．项目名称：

　　2．服务类别：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价审计合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．建设工程造价审计合同标准条件；

　　2．建设工程造价审计合同专用条件；

　　3．建设工程造价审计合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、审计人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价审计业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向审计人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价审计业务自 年 月日开始实施，至年月日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人： 咨询人：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　第二部分建设工程造价审计合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、"委托人"是指委托建设工程造价审计业务和聘用工程造价审计单位的一方，以及其合法继承人。

　　2、"审计人"是指承担建设工程造价审计业务和工程造价审计责任的一方，以及其合法继承人。

　　3、"第三人"是指除委托人、审计人以外与本审计业务有关的当事人。

　　4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条建设工程造价审计合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条建设工程造价审计合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　审计人的义务

　　第四条向委托人提供与工程造价审计业务有关的资料，包括工程造价审计的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、审计工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施审计业务。

　　第五条审计人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价审计工作；

　　2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，审计人应增加的额外工作量。

　　第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条委托人应负责与本建设工程造价审计业务有关的第三人的协调，为审计人工作提供外部条件。

　　第八条委托人应当在约定的时间内，免费向审计人提供与本项目审计业务有关的资料。

　　第九条委托人应当在约定的时间内就审计人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。审计人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条委托人应当授权胜任本审计业务的代表，负责与审计人联系。

　　审计人的权利

　　第十一条委托人在委托的建设工程造价审计业务范围内，授予审计人以下权利：

　　1、审计人在审计过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、审计人在审计过程中，有权对第三人提出与本审计业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、审计人在审计过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条委托人有下列权利：

　　1、委托人有权向审计人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求审计人承担相应的赔偿责任。

　　审计人的责任

　　第十三条审计人的责任期即建设工程造价审计合同有效期。如因非审计人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条审计人责任期内，应当履行建设工程造价审计合同中约定的义务，因审计人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应

　　超过建设工程造价审计酬金总额（除去税金）。

　　第十五条审计人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，审计人应承担责任。

　　第十六条审计人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条委托人应当履行建设工程造价审计合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给审计人造成的损失。

　　第十八条委托人如果向审计人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致审计人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条由于委托人或第三人的原因使审计人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则审计人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价审计工作的'时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条审计人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价审计业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价审计业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　审计业务的酬金

　　第二十四条正常的建设工程造价审计业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价审计合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价审计酬金，自规定支付之日起，应当向审计人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条如果委托人对审计人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向审计人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条支付建设工程造价审计酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其他

　　第二十八条因建设工程造价审计业务的需要，审计人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条审计人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价审计业务范围内其费用由审计人承担；在委托的建设工程造价审计业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。 第三十一条除委托人书面同意外，审计人及审计专业人员不应接受建设工程造价审计合同约定以外的与工程造价审计项目有关的任何报酬。

　　审计人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与审计人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分建设工程造价审计合同专用条件

　　第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

　　第四条建设工程造价审计业务范围：

　　"建设工程造价审计业务"是指以下服务类别的审计业务：

　　（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

　　（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　工程造价合同8

　　委托人(全称)：

　　咨询人(全称)：

　　经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目建设工程造价咨询服务：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　建设工程造价咨询合同标准条件：建设工程造价咨询合同专用条件：建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同义按照本合同的规定，承担本合同专用条件中一定范围内的.建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同义按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自20xx年11月26日开始实施，至20xx年12月15日终结。

　　七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执壹份。

　　委托人：(盖章)咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

　　_____年______月______日：

　　工程造价合同9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法与建筑法》甲乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、工程内容：清除原有屋面防水材料→细石混凝土找平→保护层→刷涂冷底子油→铺贴卷材→工程验收→双方确认工程量。

　　二、工程造价(以实际铺贴面积计算)。

　　三、工期要求：甲乙双方合同签订后10内完工。

　　四、质量担保：工程验收后乙方在7年内如出现顶面渗漏问题负责免费维修。

　　五、付款方式：工程竣工经甲方验收合格后付款90%，竣工一年后付款10%(发票按90%、10%两部分开出)。

　　六、乙方责任和义务：

　　1、必须服从甲方代表及相关人员的.管理。

　　2、保护好现场的公共设施及绿化。

　　3、乙方在施工期间发生任何事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　__________年____月____日

　　工程造价合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：腾飞房产麒马山庄12#、13#、17#、20#

　　三、承包内容：腾飞房产麒马山庄工程的12#、13#、17#、20#项目的结算书编制及结算核对。

　　四、承包方式：人工费及办公所用耗才。

　　五、结算完成日期：按甲方要求本月25日完成。

　　六、承包价格:本工程项目结算劳务费按结算书总价的3‰ 。

　　七、付款方式：乙方交付结算的同时，甲方支付给乙方按总价的80%的'劳务费，待工程量核对完毕后按总价的10%支付乙方的劳务费，余款待造价事务所出具报告的同时支付完毕。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的相关结算资料及变更签证文件，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应按期支付劳务费。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方负责腾飞房产骑马山庄12#，13#，17#，20#项目工程结算书编制及审核工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方必须按甲方的造价要求合理性编制。

　　十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日生效，工资款付清后自动失效。

　　十三、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年____月____日

　　工程造价合同11

　　【摘要】在工程项目建设的全过程中，投资决策以及设计阶段虽然是对工程造价影响的最大阶段，但施工阶段却是工程项目的真正投资主要发生的阶段。施工阶段是一个具体实施投资的过程,其占用的时间比较长。工程建设的主要合同就是施工合同，因此对施工合同的管理工作合同在工程造价管理中起着十分重要的作用。本文从工程造价各阶段的控制重点入手，阐述了施工合同管理在工程造价管理中的相关应用。

　　【关键词】施工合同管理 工程造价管理 应用

　　引言

　　建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工及发包人支付价款的合同。建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。在市场经济条件下，建设市场主体之间的权利义务关系主要是通过合同确定的。因此，在建设领域施工合同管理具有十分重要的意义。施工合同价款，是按有关规定和协议条款约定的各种标准计算，用以支付承包方按照合同要求完成工程内容的价款总额，是合同当事人关心的核心问题之一。加强施工合同管理，维护建筑市场秩序，可以从根本上规范建设市场，降低工程风险，控制工程造价。

　　施工合同的管理是一门多方面的科学，需要造价人员掌握有关施工、造价、经济、法律等大量相关知识，同时需要足够的精力"责任心和耐心，才能处理好计价、变更、索赔等问题，合理确定工程造价和有效控制工程投资，维护合同双方的合法利益。

　　1.工程造价各阶段的控制重点

　　1.1.项目决策阶段

　　根据拟建项目的功能要求和使用要求，做出项目定义，包括项目投资定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内。

　　1.2.初步设计阶段

　　运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求。

　　1.3.施工图设计阶段

　　以被批准的设计概算为控制目标，应用限额设计、价值工程等方法，以设计概算为控制目标控制和修改施工图设计。通过对设计过程中所形成的工程造价层层限额设计，以实现工程项目设计阶段的工程造价控制目标。

　　1.4.招标投标阶段

　　以工程设计文件（包括概、预算）为依据，结合工程施工的具体情况，如现场条件、市场价格、业主的特殊要求等，按照招标文件的制定，编制招标工程的标底价，明确合同计价方式，初步确定工程的合同价。

　　1.5.工程施工阶段

　　以施工图预算或标底价、工程合同价等为控制依据，通过工程计量、控制工程变更等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实际发生的工程费用。以合同价为基础，考虑物价上涨、工程变更等因素，合理确定进度款和结算款，控制工程实际费用的支出。

　　1.6.竣工验收阶段

　　全面汇总工程建设中的全部实际费用，编制竣工决算，如实体现建设项目的工程造价，并总结经验，积累技术经济数据和资料，不断提高工程造价管理水平。

　　2.施工合同管理中的常见问题

　　2.1.法律意识淡薄、合同签订不规范

　　我国建筑法明确规定：建筑工程的发包单位和承包单位应依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。目前由于很多施工单位法律意识淡薄，施工合同未按工程自身特点和示范文本的要求进行签订，在实施工程中，一旦遇到经济纠纷，由于合同中缺少约束彼此行为的条款，甲、乙双方互相扯皮、推卸责任，影响整个工程的进展。

　　2.2.由于施工时间紧，来不及签订合同，导致纠纷

　　对于在施工过程中由于不可抗力因素引起的停工、误工、窝工、返工等增加的费用，以及一些工程造价上很容易产生分歧的项目（例如材料价格、品种、档次以及一些由市场因素决定的项目单价），由于没有合同依据，甲、乙双方各自为政，使结算无法顺利进行，极易产生经济纠纷，使企业蒙受损失。

　　2.3.合同管理不到位

　　在合同的签订、审查、执行过程中监督和检查的.力度不够，由于合同管理未形成系统化，对于合同中一些细微条款及规定没有一个系统的认知，使合同内容不严谨、全面，为今后导致合同纠纷、工程结算无法顺利进行埋下隐患。上述情况的发生可能导致工程造价的不合理和不准确，同时给人们的造价管理工作也带来了很大的难度。

　　3.加强合同管理，控制工程造价的主要措施

　　3.1.建立合同管理队伍

　　建设工程施工阶段有效控制工程造价，关键在于合同管理人员的整体素质。合同管理人员必须选用具有良好职业道德的专业人员。合同管理人员要根据实际情况增加相应的法律专业知识和经济管理专业知识，有条件时还要进行各种专业培训，使合同管理人员学会依据法律规定和合同约定，对合同的履行即实施过程实行监督管理。作为合同管理人员，要认真审查合同条款，对影响工程造价的各项条款把关，特别注意材料价格、取费依据、计价方式、索赔处理等，均应作明确约定，使合同中约定的承包内容具体化，也为施工中发生设计变更和材料调差提供单价依据，防止因错漏或产生歧义而造成浪费和损失，为工程造价管理工作掌握主动打下基础。

　　3.2.使用合同示范文本

　　推行合同示范文本，一方面有助于当事人了解掌握有关法律法规，使建设工程合同的签订符合规范，避免缺款少项和当事人意思表示不真实，防止出现显失公平和违法条款；另一方面便于合同管理机关加强监督检查，也有利于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的合法权益。合同文本必须准确表达双方真实意愿，对合同价款、标的物、计算方式、方法、验收标准和质量评定等级等重要内容做到文字表达严谨，应特别注意专用条款及补充条款的约定是否严密，避免留有漏洞为将来埋下隐患。

　　3.3.加强工程变更索赔管理

　　施工合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，因此，加强工程索赔的研究也是合同管理中的一项重要任务。索赔是合同管理的重要环节，索赔和合同管理有直接的联系，合同是索赔的依据。整个索赔处理的过程就是执行合同的过程，从项目开工后，合同管理人员就必须将每日实施合同的情况与原合同进行分析，若出现索赔事件，就应当研究是否提出索赔，若需进行索赔，就要及时掌握、整理索赔证据，以备进行索赔之用。索赔的依据在于日常合同管理的证据，要想索赔就必须加强合同管理，做好日常证据的收集、整理、汇总。除此以外在日常工作中要深入研究理解合同的每一个条款，切实加强日常管理工作，使管理正规化，做好处理合同纠纷的各种准备工作。

　　3.4.总结经验，加强合同管理的学习

　　合同签订后，在实施过程中一定会存在这样或那样的问题，我们要及时进行总结，为下一个工程项目合同签订及工程造价控制提供可借鉴的经验。对以前签订的合同中过时、不符合法律法规，以及内容不严谨、容易让对方钻空子的条款加以改正；对合同中经常遇见的普遍性问题及解决方法整理成册，以备查询使用；对合同中存在的一时无法解决的问题，进行标识，在合同管理的学习中，进行讨论、研究，提出解决方案或预防措施，避免以后工程合同签订中出现同样的问题。

　　4.结束语

　　由此可知，施工合同管理对施工企业具有重要的意义，也是控制施工阶段工程造价的主要和有效的措施，严格工程管理控制工程造价是一项复杂而又具有现实意义的系统工作，不仅要在工程管理上下功夫，而且还要得到政府及相关部门的支持，才能合理确定和有效控制工程造价，最大限度地发挥经济和社会效益。

　　【参考文献】

　　[1]史育红.从合同管理的角度看控制工程造价.科技情报开发与经济.20xx.(12)

　　[2]何伯森.国际工程合同管理[M].北京:中国建筑工业出版社.20xx

　　[3]中国建设监理协会.全国监理工程师培训考试教材:建设工程合同管理[M].北京:知识产权出版社.20xx

　　[4]张俊强.对我国目前工程项目合同管理现状的分析[J].建设监理.20xx.(6)

　　[5]余宜林.张海东.合同管理在施工企业中的重要地位[J].交通标准化.20xx.(10)

　　工程造价合同12

　　甲方：xxxxxxxx有限责任公司（以下简称甲方）

　　乙方：xxxxx建设咨询事务所（以下简称乙方）

　　依据国家有关法律法规及其它相关规定，甲、乙双方就甲方xxxxxx工程的咨询服务事项，经充分协商达成以下协议：

　　一、项目概况：

　　项目名称： 工程；

　　建筑面积：约xxxxx平方米；

　　建设地点：xxxx

　　总投资：约xxxx万元。

　　工程内容：桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程

　　二、服务内容：

　　（一）工程全过程跟踪审计服务主要工作内容：

　　1、对各类施工、采购合同在签订前进行审核，核对招标文件、投标文件与合同的一致性等，并出具书面审核意见。

　　2、审核建设项目概预算执行情况。

　　3、根据甲方通知，定期参加召开的工程建设现场例会。

　　4、参加施工图纸会审与交底，适时对施工现场进行查勘，参加核实有关签证（含变更及隐蔽验收），留取证据，确保计量准确和审核完整真实。对月度工作情况形成《月度工作报告》，并与有关签证（含变更及隐蔽验收）复印件等资料报送xxxxx公司审计部。

　　5、审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料采购合同的执行情况。

　　6、审核工程计量并出具书面审核意见。

　　7、施工单位提交月进度产值报表后，在规定时间内及时完成审核工作，并签署按进度付款书面审核意见。

　　8、配合甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进行考察并参与确认。

　　9、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。

　　10、收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料。

　　11、审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性，结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定，计算是否准确。

　　12、审核变更是否规范、合理，变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。

　　13、如发生工程索赔，审核工程索赔计量是否符合合同条款规定。

　　（二）工程结算审计

　　1、审核结算书是否按照招标文件及合同的有关规定进行编制，是否与确定的结算原则、细则一致；

　　2、审核结算书编制依据是否符合合同条款的有关规定、计算是否准确，工程结算取费是否正确，计算方法是否符合规定；

　　3、审核材料的消耗是否合理、准确，依据是否充分，差价计算是否正确；

　　推荐合同范本：

　　4、出具初步审计结果并召集三方进行核对；

　　5、在工程造价确定以后，应重点关注甲供材料的超欠供应情况；

　　6、审核工程水电费扣除情况；

　　7、出具主体工程结算审计报告，并在各单项工程完工，甲方将完整结算资料送审后，乙方按项目大小情况，在10-60天之内出具审计报告（遇非乙方原因造成延误的，应当适当顺延）

　　三、服务方式：

　　全过程跟踪审计服务方式。

　　四、乙方义务：

　　（一）按甲方要求派出具有丰富执业经验的跟踪审计工程师作为现场的全权代表，配合甲方参与该工程施工管理。

　　项目负责人： 土建： 安装：

　　（二）向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等，并按约定的范围实施咨询业务，同时，应提供经双方书面协议确定的附加服务。

　　（三）服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件。

　　（四）在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　（五）接受本合同附件有关的规定。

　　五、甲方义务：

　　（一）甲方应负责与本建设工程跟踪审计、结算审计服务业务有关的第三人（与本造价审计、咨询业务有关的当事人）的协调，为乙方工作提供必要的外部条件。

　　（二）甲方应当在约定地时间内，免费向乙方提供与本跟踪审计、结算审计服务业务有关的材料。

　　（三）甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　六、乙方的权利：

　　（一）在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时，乙方可向甲方提出书面报告，并要求甲方提供完整真实的相关资料。

　　（二）在咨询过程中，乙方有权对第三人提出与咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　（三）在咨询过程中，乙方有到工程实地进行现场勘察的权利。

　　七、甲方的权利：

　　（一）有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

　　（二）有权阐述对具体问题的`意见及建议。

　　（三）当甲方认定跟踪服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换第四条的专业人员，直至终止合同并要求乙方相应的赔偿责任。

　　八、服务费用及支付方式

　　(一)、跟踪审计费用：乙方提供服务时间在x天以内x万元整，x天以内增加x万元整，超过x天再增加x万元整。

　　结算审计收费：按甲方送审的桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程，按审计核减累计额，累计分段递减收取。核减额不超过x万元的按具体数额的x%，超过x万元的部分按x%，超过x万元的部分按x%。

　　（二）、付款方式：

　　跟踪审计费用xxx年底前收取xxx万元，余款项目结束时收取；除主体外，各单项工程施工结算出具审计报告后，按核减额的5%预付。结算审计收费在向甲方提供全部审计报告后一个月内付清，一个月内若出现第九条乙方责任事项，暂缓支付。

　　九、违约责任和损失赔偿

　　（一）、乙方的责任

　　1、串通施工单位，对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假，则扣减未付部分审计费，并取消项目审计准入单位资格，如给甲方造成损失的要赔偿损失。

　　2、乙方应对审计成果质量负责，审定造价允许偏差应控制在3%以内。经xx审计部门或社会具有资质的审计机构抽查，再核减率超过3%及以上者，按再核减3%及以上金额相应扣减第八条第一款审计费，并取消xx审计准入单位资格。

　　3、因乙方责任，导致审计结论严重失真，承担相应的经济责任，并取消xx审计准入单位资格。

　　4、违反执业操守，擅自泄漏被审单位的商业秘密，利用审计机会谋取私利等，取消xx审计准入单位资格，并承担违约责任，违约金为第八条第一款的30%。

　　5、因乙方审计报告出现重大问题，致使甲方重新委托审计的，承担违约责任，并支付重新委托审计费用的30%。

　　（二）甲方的责任

　　甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，甲方未按本合同规定支付审计费，支付期限每延期一天，应加付延期额千分之一的审计费。

　　十、不可抗力

　　因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本约定书有关义务时，该方应立即将有关情况通知对方，并在15日内提供有关不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件。按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度，由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。

　　十一、争议解决

　　甲、乙双方就本约定书的效力、解释或履行发生任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向xx市人民法院提请诉讼。

　　本合同一式四份，自签订之日起生效，具有同等法律效力，未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

　　地 址： 地 址：

　　授权人： 授权人：

　　联系人： 联系人：

　　时 间：20 年 月 日 开户行：

　　银行帐号：

　　时 间：20 年 月 日

　　工程造价合同13

　　第一部分建设工程造价咨询合同

　　_________________（以下简称委托人）与______________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1.项目名称：

　　2.服务类别：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：（盖章）

　　咨询人：（盖章）

　　法定代表人：（签字）

　　法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）

　　委托代理人：（签字）

　　住所：

　　住所：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐号：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　邮政编码：

　　电话：

　　电话：

　　传真：

　　传真：

　　电子信箱：

　　电子信箱：

　　年月日

　　年月日

　　第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的.资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

　　2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　工程造价合同14

　　委托方(甲方)：____

　　受托方(乙方)：____湖南天兴工程造价咨询有限公司

　　为了合理确定和有效控制建设工程造价，提高投资的经济效益，维护建设各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、 委托方委托受托方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：____

　　1、 项目名称：____

　　2、服务范围：____

　　二、 委托方的权利与义务：____

　　1、 委托方可向受托方索取与委托内容有关的工程造价咨询报告;

　　2、 委托方可向受托方询问委托工作进展情况;

　　3、 委托方应向受托方提出对工程具体问题的意见;

　　4、 按照受托方提交的资料清单及时提供咨询服务所需的全部施工图纸及其他有关的技术资料，并对资料的合法性、真实性和完整性负责;

　　5、 如实介绍工程建设情况，为咨询服务人员提供必要的工作方便;

　　6、 负责通知有关各方到现场核对初审意见;

　　7、 确定 作为咨询服务联络人;

　　8、 委托方为受托方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合，并承担必要的到有关部门或外地调查取证发生的费用;

　　9、 按照约定条件及时向受托方支付咨询服务费用;

　　10、 委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

　　11、 其他：____

　　三、 受托方的权利与义务

　　1、 受托方可向委托方索取与委托内容有关的建设工程造价技术经济资料;

　　2、 受托方可要求委托方对有关问题作出解释和补充资料;

　　3、 受托方在咨询过程中，有到工程现场勘察和调查取证的权利;

　　4、 受托方可要求委托方在工作进展中提供必要的配合;

　　5、 在本合同履行期间，受托方应按委托方要求开展工作，在工作中遵循公平、公正、合法、独立的原则，应用合理技能，维护各方合法权益，认真、细致、周到地进行服务工作;

　　6、 在履行合同期间，不得泄漏与本合同委托内容有关的`保密资料;

　　7、 因受托方违反有关规定，故意或者因重大过失造成所编制的工程造价成果文件错误，致使委托方遭受损失的， 应依法承担赔偿责任。

　　8、 其他：____

　　四、 咨询费及支付方式

　　1、根据湘价服(20xx)81号文件规定，并经双方协商一致，受托方按 向委托方收取咨询服务费;

　　2、上述咨询服务费在本合同经双方签署后按40%比例预付款，预付 元，其余在交付咨询报告时一次付清。

　　如因咨询服务工作遇到重大问题，致使受托方实际花费的咨询服务工作时间有较大幅度的增加，经双方协商增加咨询服务费用。

　　五、 合同时效

　　1、 本合同自签订之日起生效。

　　2、 委托方提供技术经济资料时间：____。

　　3、 受托方提交咨询服务成果时间：____。 如果在咨询服务过程中，因委托方或其他第三方的原因以及不可预见的情况，影响咨询报告如期完成，受托方另行商定提交咨询服务成果的时间。

　　4、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。

　　六、 违约责任

　　1、 合同订立双方必须严格履行合同约定的条款。

　　2、 本合同如发生违约，甲乙双方应本着友好协商的原则，妥善处理。

　　3、 如协商不成，可按下列程序解决：____

　　(1) 委托方原因违约，按咨询费用总额，支付给受托方 %违约金。

　　(2) 受托方原因违约，按咨询费用总额，支付给委托方 %违约金。

　　(3) 双方发生违约争议，可由工程所在地建设工程造价管理机构调解。

　　(4) 工程所在地建设工程造价管理机构调解不成，可申请仲裁或诉讼。

　　七、 附则：____

　　1、 本合同未尽事宜，委托双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。

　　2、 本合同经双方签字盖章后生效，一式 份，双方各 份。其中一份相应工程造价管理机构备案。

　　八、 有关说明事项

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)：____

　　湖南天兴工程造价咨询有限公司

　　地址：____ 地址：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　委托代理人：____ 委托代理人：____

　　电话：____ 电话：____

　　传真：____ 传真：____

　　开户银行：____ 开户银行：____

　　帐号：____ 帐号：____

　　邮政编码：____ 邮政编码：____

　　年 月 日 年 月 日

　　工程造价合同15

　　甲方(委托方)：

　　乙方(咨询人)：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：

　　2、服务类别：

　　二、咨询服务收费标准及结算方式：

　　1、收费标准：

　　参照有关部门的收费文件及本项工作的繁简程度，双方约定：

　　按中标价：(￥元)计取，具体费用明细详见附表(项目汇总表)

　　2、结算方式：

　　经甲乙双方约定，乙方提交正式招标控制价预算书后10个工作日内甲方一次性付清服务费。

　　三、乙方同意按照本合同的.规定，承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　四、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

　　五、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供完整资料后开始实施，于10个工作日内完成初步控制价预算书，与甲方交换意见并双方进行核对，无异议后出具正式控制价预算书三份。

　　若甲方未能及时提供资料，乙方提交成果的时间相应顺延，并于本项目工程造价咨询业务完成时终结。

　　六、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　七、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

　　委托人：

　　(盖章)咨询人：

　　(盖章)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　电话：

　　电话：

　　纳税识别号：

　　纳税识别号：

　　开户名称：

　　开户名称：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐号：

　　帐号：

　　单位地址：

　　单位地址：

　　合同签订时间： 年 月 日

　　合同签订时间： 年 月 日

　　工程造价合同16

　　根据(中华人民共和国合同法)及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行甲方开发的项目工程造价咨询事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条 本合同词语定义及说明

　　1、一审：对委托方委托的、未经其审核确定的施工单位编制的预(结)算进行审核。

　　2、二审：对委托方委托的、且经其审核确定的施工单位编制的预(结)算进行审核。

　　3、送审额：

　　①、委托方委托的、施工单位编制的预(结)算的总价值。

　　②、委托方委托的、已经审核确定的施工单位编制的预(结)算的总价值。

　　4、核定额：经受托方完成编制或审核完成，并经委托方确认合格的标底、预(结)算的总值。

　　5、审减额：上述的送审额与核定额之差。

　　第一条 委托事项

　　甲方委托乙方对甲方开发的项目一(二)审的工程造价咨询工作，包括编制标底、抽取钢筋、审核预(结)算等相关事宜。

　　第二条 成果要求

　　1、提交成果的内容：

　　乙方向甲方提交的成果，按类别分为5类，成果名称、相应的成果内容见下表：

　　乙方向甲方提交的成果文件均应加盖单位公章、负责项目工程造价咨询工作的注册造价工程师的执业章及其签名。

　　2、成果的详细程度

　　乙方向甲方提交的成果文件，均应详实、细致、完整。甲方将在乙方咨询服务时，据项目的具体情况，向乙方提交具体要求。

　　3、提交成果的时限：在甲方考虑任务量大孝项目具体特征等因素下，酌情确定乙方提交成果的期限，乙方应在甲方要求的期限内向甲方提交成果文件。有关期限要求，甲方在“服务通知单”内提出。

　　4、成果的质量要求：预算误差率在 3 %内，钢筋误差率在 3 %内，一审结算误差率在3 %内，二审结算误差在1%以内。前述误差率均为乙方提交的成果与甲方确认、验收后的成果之间差值和乙方提交的成果数值的比率。

　　第三条 成果验收

　　甲方将及时组织专业人员，对成果的'完整性、准确性进行全面确认、验收。对于验收中甲乙双方的分歧，双方将以北京市造价处的咨询结果进行确定。

　　第四条 质量控制

　　1、乙方在接受、完成甲方的委托工作过程中，应建立严格的内部质量控制体系，确保咨询成果的准确。

　　2、甲方将不定期对乙方的质量控制体系、架构提出合理化建议，乙方须充分、及时整改。

　　第五条 计价与支付

　　1、计价

　　按成果类别计价，乙方咨询的服务费计价原则见下表：

　　2、支付

　　原则上，乙方向甲方提交的服务、工作成果文件经甲方验收合格并书面确认后15日内，甲方向乙方一次性支付该次咨询服务通知单涉及的咨询服务之全部服务费。

　　第六条 甲方权利与义务

　　1、依据甲方项目进展的需要，向乙方委派工程造价咨询项目。

　　2、提供乙方审核工作所需的全部资料(不含标准图集、定额、各种手册等通用文件、资料)，并对所提供资料的完整性和真实性负责。

　　3、协调乙方获取现场资料。在乙方要求下，经甲方确认确属必要的情况下，组织乙方人员考察项目工地现场，并可负责召集、组织监理单位、甲方工程部有关人员参加相关的审核协调会议。

　　4、负责协调咨询工作中与预(结)算报审单位的沟通。

　　5、按合同约定向乙方支付款项。

　　6、除非另有说明，甲方享有服务、工作成果的知识产权。

　　第七条 乙方权利与义务

　　1、乙方应保证确有完成相应咨询服务任务的资质、人员、办工条件、办公设备等到必备条件，合同签订后5日内，乙方应提交服务于本项目的人员名单并作为合同附件。

　　2、接受甲方的委托、要求，接受工作任务并按甲方的要求认真、负责、保质、保量地完成工程造价咨询任务。

　　3、按约定时间完成甲方安排的工作任务，并对服务工作成果的真实性、合法性负责。

　　4、在咨询服务过程中，如项目实际需要或甲方认为确属必要时，乙方应参加有关现场会议、参加甲方组织的现场核量。

　　5、乙方在咨询工作中应遵守以下约定：

　　(1)未经甲方允许，不能与施工方单独沟通。如工作需要，必须在甲方监控下进行沟通。

　　(2)遵守甲方发出的工作指令，及时安排有关工作。

　　(3)工作成果的格式、详细程度等要求应符合甲方要求。

　　(4)工作过程中遵守造价人员职业道德，保持廉洁自律，不能损害甲方利益。

　　第八条 延伸服务

　　乙方免费向甲方提供工程造价管理方面的延伸服务。该等服务由甲方提出内容、时间、地点、人员资格等相关要求，乙方需按甲方要求、免费对甲方进行如下针对性的相关服务：

　　1、法律咨询：在完成合同约定服务的同时，随时为甲方提供有关工程造价咨询内容的法律、法规咨询。

　　2、工程咨询：在工程实施过程中，乙方可为甲方提供有关工程洽商管理、工程进度款支付、工程索赔处理、工程结算等工作流程的咨询及建议。

　　3、咨询热线：为保证乙方的延伸服务得到充分的落实，甲方除与乙方项目人员进行咨询外，还可随时拨打咨询热线进行相关咨询。

　　4、工程总结：成果完成后向甲方提供专业工作总结。

　　5、人员保证：项目直接负责人为总工程师，同时各专业负责人均配备具有丰富经验的注册造价工程师或具有中高级职称的人，并确保人员到位。

　　6、对接保证：在项目进行过程中如出现需协调和解决的问题及甲方有特殊要求时，由乙方公司法人代表或其委托人直接与甲方见面和沟通并加以处理，保证为甲方提供最佳的服务。

　　第九条 违约责任

　　1、乙方未在甲方要求的成果提交期限内向甲方提交成果，每超期1天，应向甲方支付当次任务服务费的0.1%的违约金。

　　2、乙方未按合同质量要求完成咨询服务工作，提交成果误差超出合同约定误差率，每超出1个百分点(结算二审每超过0.5%)，应向甲方支付当次任务服务费的10%向甲方支付违约金。

　　3、乙方在咨询过程中，未经甲方同意更换主要业务、技术负责人的，需提前5日书面通知甲方。否则，应向甲方支付当次总服务费的10%向甲方支付违约金。

　　第十条 保密条款

　　1、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同各项义务的除外。

　　2、任何一方违反上述约定的，责任方应向合同其他方支付相当于服务费累计总额10%的违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

　　3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

　　第十一条 争议解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　第十二条 合同终止

　　1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止。

　　2、经甲乙双方协商一致，可以终止合同。

　　3、因不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方可以终止合同。

　　4、因解除而终止

　　(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，其行为已符合(合同法)规定的法定解除条件，则甲方有权单方面解除合同。

　　(2)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权单方面解除合同。

　　(3)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，经甲方书面通知后在10天内乙方工作仍无实质性改进的，则甲方有权单方面解除合同。

　　因乙方上述违约致使甲方行使解除权的，合同自甲方解除合同通知到达乙方之日起终止。

　　合同解除后，不妨碍甲方向乙方追究违约责任，乙方应当向甲方支付违约金并赔偿损失。

　　第十三条 其他

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期暂定为二年。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。

　　4、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，每份均具同等法律效力。

　　5、本合同签订地

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　法定代表人 法定代表人

　　(或授权签约人)： (或授权签约人)：

　　签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日

　　工程造价合同17

　　以下简称甲方; ，以下简称乙方。

　　经双方协商，由甲方委托乙方承担《xxxxxxxxx建设项目申请报告》的编制工作，特订立本合同。

　　第一条 甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　第二条 乙方应在20xx年8月25日以前，向甲方提交《xxxxxxx建设项目申请报告》文本伍份。

　　甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。

　　第三条 费用支付条款

　　本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整()。

　　费用支付方式。双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制费 万元整。余款在提交《xxxxxxxxx建设项目申请报告》评审合格后付清。

　　第四条 违约罚金

　　乙方不按合同规定的'日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得报酬的5，作为违约罚金。

　　因甲方提供资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。

　　甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定报酬的5计算。

　　第五条 合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。

　　第六条 本合同正本一式两份，双方各执一份。

　　甲方：(盖章签字)

　　年 月 日

　　乙方： (盖章签字)

　　年 月 日

　　工程造价合同18

　　委托人：________（以下简称甲方）

　　咨询人：________（以下简称乙方）

　　甲方因工程业务需要，需委托乙方对相关工程造价编制预算、结算、核对工程预结算，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经过双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

　　1、项目名称：一期。

　　2、服务内容：编制工程预算、结算、竣工结（决）算；与建设单位（或其受权委托人）核对工程预算、结算、竣工结（决）算；按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表；审核甲方分包工程进度及结算造价；施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔；编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等（不含水电安装工程、钢筋工程量计算）。

　　二、咨询人的权利

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　4、按合同约定取得酬金。

　　三、委托人的权利

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。

　　四、咨询人的责任

　　1、从专业角度出发，尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作；书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项，包括结算资料的收集、整理，确保结算资料完整、有效。

　　2、向委托人提供与工程造价业务有关的资料，包括工作计划等。

　　3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　4、经审核的结算成果，造价误差在1%（不含1%）以上，视为乙方失职。

　　5、咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　6、咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　7、咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

　　8、咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　五、委托人的责任

　　1、委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　2、委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料（咨询人配合）。

　　3、委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　4、委托人应当授权胜任本咨询业务的'代表，负责与咨询人联系。

　　5、委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　6、按合同要求及时向咨询人支付酬金。

　　六、咨询业务的酬金及支付

　　1、甲方按与建设单位核对工程建筑面积，按包干单价2。50元/建筑面积平米（可复制楼栋不计算建筑面积，类似度90%以上楼栋按10%计算建筑面积），支付乙方酬金。

　　2、包干单价已包含乙方为完成本合同服务内容的工资、奖金、补贴、加班费、材料费、设备使用费、电话费、网络费、社会保险费（五险一金）、各项劳保及福利、节假日补助费等除乙方到常州项目的车费以外的一切费用。即乙方酬金结算款=与建设单位核对工程建筑面积*2。50元/建筑面积平米。

　　3、乙方到常州项目的车费由甲方实报实销。

　　4、甲方每月暂支付乙方5000。00元，累计支付乙方酬金达到120xx0。00元时暂停支付；乙方工程竣工结（决）算书编制完成并经甲方审核报建设单位后，按该申报工程建筑面积*2。50*80%支付酬金（扣除每月支付部份）；乙方与建设单位核对完成工程竣工结（决）算并经甲方审核后，按该完成结算工程建筑面积*2。50*100%支付酬金（扣除每月支付部份）；

　　5、如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。

　　6、支付酬金所采取的货币均为人民币。

　　七、其他

　　1、因造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　2、咨询人如需外聘人员协助，在委托的工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托书人承担。

　　3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　4、除委托人书面同意外，咨询人不应接受工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　八、合同争议的解决

　　1、因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　九、合同生效，变更与终止

　　1、本合同自双方签字之日起生效。

　　2、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方负责赔偿。

　　3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　4、本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。

　　委托人：________（签字）

　　咨询人：________（签字）

　　身份证号码：________

　　身份证号码：________

　　住所：________

　　电话：________

　　电话：________

　　________年________月________日

　　________年________月________日

　　见证人：________

　　住所：________

　　工程造价合同19

　　委托人(全称)：__________________________________

　　咨询人(全称)：__________________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称： 。

　　2.工程地点： 。

　　3.工程规模： 。

　　4.投资金额： 。

　　5.资金来源： 。

　　6.建设工期或周期： 。

　　7.其他： 。

　　二、服务范围及工作内容

　　双方约定的服务范围及工作内容：_______________________________。

　　服务范围及工作内容详见附录A。

　　三、服务期限

　　本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结。

　　四、质量标准

　　工程造价咨询成果文件应符合：

　　_____________________________________________________________。

　　五、酬金或计取方式

　　1.酬金：____________ (大写)(￥ )。

　　2.计取方式：________________________________________。

　　酬金或计取方式详见附录A。

　　六、合同文件的构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件:

　　1.中标通知书或委托书(如果有);

　　2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

　　3.专用条件及附录;

　　4.通用条件;

　　5.其他合同文件。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构

　　成合同文件的组成部分。

　　七、词语定义

　　协议书中相关词语的`含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　八、合同订立

　　1.订立时间：_________年_________月_________日。

　　2.订立地点：________________________________。

　　九、合同生效

　　本合同自___________________________________________________生效。

　　十、合同份数

　　本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。

　　委 托 人：___________(盖章) 咨 询 人：___________(盖章)

　　法定代表人或其授权的 法定代表人或其授权的

　　代理人：_________(签字) 代理人：_________(签字)

　　组织机构代码： 组织机构代码：

　　纳税人识别码： 纳税人识别码：

　　住 所： 住 所：

　　账 号： 账 号：

　　开户银行： 开户银行：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　工程造价合同20

　　1项目合同管理与工程造价管理的关系

　　施工承包合同决定了工程结算的方式。根据施工承包的方式不同，工程承包合同可分为固定价款合同、可调价款合同两种，除此之外，还包括成本加酬金合同。目前较为常用的是固定价款合同和可调价款合同，成本加酬金合同在国内应用非常少。在工程量清单计价模式下，固定工程总价和固定单价的方式较为常用。固定总价的承包合同一般称为“总价包干合同”，合同价格计算是以规范和设计图纸为基础，工程承包的双方依据工程项目协商一个固定的工程总价，之后由工程承包方依据合同造价来实施，不能发生造价变化。固定总价的合同除非发生设计变更或工程变更，需要变更合同造价外，其他情况不能发生工程总价变化。固定单价合同主要依靠固定综合单价来进行结算，尤其是在《20xx建筑工程工程量清单计价规范》颁布的新清单模式下更为常见，结算时工程量主要依靠工程变更单、施工图、现场签证等实际完成的量来计算。计算综合单价主要包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润以及一定范围内的风险费用，各项费用的确定都是由投标人依据企业自身情况，考虑各种风险因素来自行确定，在合同履行期间，综合单价的价格风险按合同约定的风险范围承担，没有约定的按照法定规定的范围承担。施工承包合同一旦签订，分部分项的综合单价同时随之确定。需要造价管理与合同管理相统一，提高了合同各方的风险分担的.强制性，让合同管理在工程造价的控制过程中上升到一个更为重要的位置。

　　2合同管理各阶段对工程造价的影响分析和防范对策

　　2．1合同签订前的管理对工程造价的影响及对策

　　工程施工合同一般都是通过招标方式来确定工程承包方，在招标过程中要依据相关法律法规，做到公开、公平、公正、诚实信用的原则，要经历招标、投标、开标、定标及签订施工合同等过程。工程合同类型的选择直接影响着工程造价，因此在签订工程施工合同时要注意合同类型选择。如果工程项目规模较小、风险较小、工期较短、施工中不可预见因素较少，则可以采用固定总价合同。对于工程项目的竞争性较强的，为了便于对工程造价进行控制，建设单位要按照固定总价合同、可调总价合同和成本加酬金合同的顺序来选择。工程风险性大、技术要求较高、复杂程度高的工程以及实际工程量和预计工程量存在较大出入的项目，这种情况下承包单位主动权较大，因此要采用可调价格合同。选择合同类型时，要确保合同各参与方的权利和义务，不能单纯为了建设单位利益而忽视其他各方的权益，要综合考虑项目的各类因素，考虑承包单位的实际能力，来确定双方都愿意承担的合同类型，避免在施工中偷工减料而造成工程质量及安全事故，同时也要避免频繁索赔而提高工程造价给建设单位造成损失。合同签订时要预先考虑到可能发生的事情，对可能发生和能够想到的问题，都要在合同中明确，越仔细越好，避免在施工过程中发生纠纷;合同在语言组织上要严密，同一个条款不能作出两种解释，在条款中要尽量使用定量条款;合同中要明确双方的权利和义务，要明确列出工程索赔的条件和合同价款的调整条件。合同签订前，要仔细琢磨，反复推敲，不可盲目签订。工程发包单位和承包单位要加强合同沟通，纠正合同中存在的问题，最终目的是确保项目顺利开展，而对工程造价进行有效控制。

　　2．2合同履行过程中的管理对造价的影响及对策

　　工程施工合同一旦签订就会产生法律效力，合同签订双方都要依据合同约定内容来履行相关权利和义务，建设单位要通过加强合同管理，来避免发生违约纠纷造成索赔，导致工程造价提高。在工程造价中，约有60%－70%的部分为材料费用和设备费用，材料和设备费用高低直接影响工程造价大小，同时，材料和设备又是管理中容易出现问题的环节。在目前的工程建设中，广泛存在人情关系现象，最明显表现为以次充好来提高价格、同规格和同质量的材料价格高于市场价格、对材料和设备总量控制不严格导致材料和设备应用到工程之外的建设中，此类问题的存在直接导致工程造价增加。从而导致用合同管理的形式来约束此类行为变得势在必行。为了控制工程造价，就必须要对材料和设备进行控制，而材料和设备都应该通过招投标的方式来进行公开采购，避免不正之风的发生。材料和设备供应要根据合同约定的相关要求来提供，并一同提供相关合格证书，按照合同约定的标准和技术规范来进行清点、检验、验收，通过严格控制材料和设备价格、质量，来控制工程造价。

　　2．3合同后期管理对工程造价的影响及对策

　　在工程竣工阶段的合同管理中，主要工作是对工程造价进行分析和总结。合同后期需要完成各类资料的整理及归档，对施工单据进行审核，一旦资料出现问题，将造成工程造价失衡，无法确保造价的真实性和准确度。合同后期的管理主要是对整个项目中的前期与中期的材料费用进行统计和清查，为最终的结算打下坚实的基础。其中主要包含分析竣工图、技术核定单、工程签收单等，根据清查的结果做好记录，对相关的问题需要请示现场负责人的意见。在审察过程中需要对整个项目的工程造价做出评价报告，按照合同签订的条款以及质量标准的真实性要求，确认无误的状况下，最终进行竣工验收，尾款支付，完成整个项目的工程造价工作。

　　3结束语

　　工程造价控制贯穿于项目实施的全过程，合同管理是控制工程造价的主要措施，必须认真加以研究，从管理的方法和手段采取措施，在项目实施过程中，确定每个阶段合同管理的任务和重点，通过有效的方法和措施加强每个阶段的合同管理，把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，以求合理使用人力、物力和财力，取得较好的投资效益。