车库买卖合同

[实用]车库买卖合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的车库买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

车库买卖合同1

　　甲方(出卖人)：xxx身份证号码：xxxxxxxxx

　　乙方(买受人)：xxx身份证号码：xxxxxxxxx

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：

　　1、甲方自愿将其名下位于xxx小区xxx楼xxx号车库(建筑面积xxx平方米)，出售给乙方。

　　2、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币xxx元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。

　　3、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。

　　4、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的'一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。

　　5、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　6、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。

　　7、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：xxx

　　乙方签字：xxx

　　证明人签字：xxx

　　x年xx月xx日

车库买卖合同2

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20xx年4月1日前支付，在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。

　　本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。

　　一、 本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　甲方(卖方)： 身份证号：

　　电话：

　　年 月 日

　　乙方(买方)： 身份证号：

　　电话：

　　年 月 日

　　证明人： 年 月 日

车库买卖合同3

　　______（下称卖方）与______（下称买方）就有关___（船名）船的买卖事宜达成协议，于____年__月__日正式订立本合同。

　　船级：_____________。

　　建造年份及厂家：_______年由______船厂建造。

　　悬挂旗帜：________。呼号：_______。

　　登记号：_______。登记地点：______。

　　登记吨位：________。

　　本合同的条款如下：

　　1、船价

　　船价为__________。

　　2、保证金

　　为了确保全合同的严格履行，买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上，如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。

　　3、付款

　　在船舶移交时，上述买价应由___银行以___支付给____银行。

　　该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。

　　4、船舶检查

　　买方有权查阅船上的船级记录，并在___（时间）内宣布是否予以承认。卖方应在____（地方）为买方安排船舶检查。

　　买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，保证金应立即释放，本合同宣告无效。

　　5、交船时间和地点

　　船舶应在___进行交接。

　　移交时间/解除合同日期：___年__月__日。

　　卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

　　交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同宣告无效，保证金应立即释放给买方。6。进坞

　　为了便于船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至___1）对上述水下部分完全满意为止2）。

　　船舶在坞期间，在买方或船级社代表的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则卖方应自费将其新换或修复直至

　　船级社完全满意为止。

　　尾轴的抽出和换新之费用由买方承担，除非尾轴的抽出（无论损坏与否）、换新或修复系出于船级社的要求，在该情况下，上述费用应由卖方承担。

　　倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，或者船级社有抽出尾轴之要求（无论损坏与否），则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下，上述费用应由买方承担。

　　船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等

　　船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨，凡是在船舶检查时属于船舶的物品，无论是否曾使用过，是否在船上，都应成为买方的财产。但是，正在订购的备件不包括在内，倘若发生转运费用问题，则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充，但是，被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中，无须另外付款，只要它们确系卖方财产。

　　卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸，只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内，卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中：______、┅┅等。

　　船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。

　　本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。

　　8、文本

　　作为对买方支付买价的交换，卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书，证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连，经公证机关认可，并由____出具船舶无债务证书。交船时，卖方应注销船舶登记，并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。

　　交船时，卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求，卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存，但买方有复印的权力。

　　9、债务

　　卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前，倘若发生任何有关所售船舶的索赔要求，卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。

　　10、税款

　　任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担；与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。

　　11、交船条件

　　卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止，但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交，自然损耗除外。

　　船舶应按现有船级移交，船级上不得有船级社的批注。交船前，卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则，一经船级社获悉，将取消船级或在船级上另加批注。

　　12、船名与标记

　　船舶移交时，买方应负责更换船名和烟囱标记

　　13。买方违约责任

　　倘若买方未能按前述规定支付保证金，卖方有权取消合同，并对所造成的损失和涉及的

　　全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。

　　倘若买方未能按前述规定支付买价，卖方有权取消合同，保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的损失，卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的.利息进行赔偿。

　　14。卖方违约责任

　　倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方，买方有权取消合同，全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿，如果证实确系卖方过失所致。

　　15、仲裁

　　在本合同的解释和履行上如发生纠纷，则应在___按___（国）3）的有关法律进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

　　倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由__4）指派。

　　倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责，则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人（无论是初始仲裁人还是替代仲裁人），且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传，则在指派方的请求下，指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁，对双方都有约束力。必要时，该仲裁可与法院的判决一样，由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

　　甲方：乙方：日期：

车库买卖合同4

　　甲方(出卖人)：______________

　　乙方(买受人)：______________

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库

　　一事达成如下协议：

　　一、 甲方自愿将其名下位于 号车库(建筑面积 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年 月 日前一次性付款。

　　三、 甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、 因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。

　　五、 甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。

　　六、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　七、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：_______________________

　　乙方(买受人)：_______________________

　　_____年 _____月_____日

车库买卖合同5

　　甲方(出售方)：

　　地址：

　　电话：传真：

　　乙方(购买方)：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在月日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的`;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过三____日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过三____日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交____市仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民起诉。

　　九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同6

　　卖方：________________

　　买方：________________

　　经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。

　　一、双方买卖的位于 ，面积 平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。

　　二、的买卖价格为币 元整，于本合同签订之日由买方交付卖方；及钥匙由卖方交付买方。

　　三、卖方应保证对的拥有所有权，有权处置该，卖方及第三人没有在该上设定抵押，等机关没有对该采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的'损失应当予以赔偿。

　　四、合同生效后，所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。

　　五、目前，潍坊市房管部门不对确权登记；若潍坊市房管部门能够对买卖进行登记时，卖方应当配合买方（或者第三方）办理过户登记手续。

　　六、为使服务于本小区的物业管理知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。

　　七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。

　　卖方（手印）：________________买方（手印）：________________

　　身份证号：________________身份证号：________________

　　卖方（手印）：________________

　　身份证号：______年______月____日

　　物业（盖章）：______年______月____日

　　本合同买方持有件需附加下列附件：

　　1、卖方（夫妻双方）的身份证复印件；

　　2、款项收到条；

　　3、卖方购买时取得的交款凭证；

　　4、物业相关登记表。

车库买卖合同7

　　甲方（出卖人）： ____________身份证号：____________住址：____________

　　乙方（买受人）：____________ 身份证号：____________住址：____________

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，（实测建筑面积平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整（ 元）。乙方在___年 ___月___日首付 万元（ 元）,余款于 年 月 日结清。

　　三、甲方在___年 ___月___日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、该车库如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　七、补充条款：_____________________________________________________________________________________________________

　　甲方（出卖人）：_____________

　　乙方（买受人）：_____________

　　___年 ___月___日

车库买卖合同8

　　出卖方：(以下简称甲方)

　　买受方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，甲方将____县建新龙XX毛坯车库出售给乙方，经友好协商，双方达成如下一致协议：

　　一、甲方所车库位于____县建新龙XX。

　　二、乙方所购车库是甲方所建的东单元西套。

　　三、房屋总价款：包干价：。

　　四、付款方式：

　　1、本合同签订时，乙方向甲方付购车库定金

　　2、交付车库钥匙时付清余款元。

　　六、车库交付后，甲方负责土建保修________年，屋面修________年。因乙方造成故障，由乙方负责自行维修。

　　七、乙方接收车库后，不得擅自扩建和改建，如乙方擅自改建，造成事故和损失，由乙方承担全部责任。

　　八、车库标准

　　1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰;

　　2、楼地面刮糙;

　　3、车库门为大卷闸门、水、电接头子。

　　4、窗为塑钢。

　　九、甲、乙双方车库交接后，乙方必须按甲方的'要求接受房屋。

　　十、违约责任：如双方任一方违约，赔偿违约金贰万元整。

　　十一、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存办证机关存档，合同自签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同9

　　卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。

　　二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。

　　三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。

　　四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。

　　五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　________年____月____日

车库买卖合同10

　　出卖方： (甲方)

　　买受方： (乙方)

　　甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、 甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。

　　2、 车库的具体情况：位置：__________,四邻：_________，面积：————，产权方式为：———————。

　　3、 甲方出卖车库的价格为：—————元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。

　　4、 自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。

　　5、 甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。

　　6、 在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的'费用由乙方承担。

　　7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。

　　8、 未尽事宜甲乙方协商解决。

　　9、 本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　甲方： (签字盖章)

　　乙方： (签字盖章)

　　_____年____月____日_____年____月____日

车库买卖合同11

　　甲方：中化地质矿山总局福建地质勘查院

　　乙方：杨瑞玲

　　甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位，经双方协商一致，甲方同意将所有车位转让给乙方，双方就此订立如下协议事项：

　　一、地点、数量：甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区拥有的所有车位53个，其中4号楼地面架空层车位19个；6号楼地面架空层车位9个；5号楼地下室车位25个。

　　二、转让价格：每个车位均价6.5万元，总计53个车位共计价款344.5万元。车位的.转让税费，由乙方承担。

　　三、付款办法：本协议签订后三日内，乙方支付给甲方50万元预付款，余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清。

　　四、产权的过户手续由乙方负责办理，甲方应于配合车库转让协议书。如因国家政策等原因至产权无法办理过户，甲方退还已收取乙方的款项，双方免责。

　　五、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力，协议自签订日起生效，履行完毕自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代表：

　　代表：

　　___年___月__日___年___月__日

车库买卖合同12

　　甲方(出卖人)：

　　住址：

　　身份证号：

　　乙方(买受人)：

　　住址：

　　身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：

　　一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。

　　三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。

　　四、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　五、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　年 月 日

车库买卖合同13

　　甲方（出卖人）：

　　住址：

　　身份证号：

　　乙方（买受人）：

　　住址：

　　身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于*号车库（实测建筑面积*平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币*万元整（*元）。乙方在20xx年xx月xx日前一次性付清。

　　三、甲方在*年*月*日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律 效力。

　　甲方（出卖人）：

　　乙方（买受人）：

　　20xx年xx月xx日

车库买卖合同14

　　甲方(出卖人)：

　　地 址：

　　电 话：

　　乙方(买受人)：

　　住 址：

　　电 话：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、乙方所购车位(库)位于 小区”地下车库第 号位(具体位置见合同附车位图)。

　　二、该车位使用权期限与 小区的房屋所有年限一致。

　　三、乙方所认购车位单价为 万 仟 佰 元整。

　　四、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。

　　五、交付期限

　　出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。

　　六、出卖人违约责任

　　出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理：

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之 的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十日内退还全部已付款，并按总价款的百分之 向买受人支付违约金。

　　七、买受人义务

　　1、车位(库)达到使用条件后，出卖人应当通知买受人办理交付手续。

　　2、买受人在接到交车位通知10日内办理交接手续，否则拖延天数按日向出卖人支付总车位款万分之 的违约金及看管费。逾期三十日，出买人有权因买受人违约而解除合同，而买受人应向出卖人从购车位之日起到解除合同之日止按天数支付每日总车位款万分之 的违约金。

　　3、出卖人交付给买受人的车位(库)是能正常使用的车位(库)，买受人无须装修即可正常使用。买受人在使用期间不得擅自改变该车位(库)的`建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。如违反本条约定，买受人应当负责恢复原状，并承担因此而造成的全部损失。

　　八、其他约定

　　1、在合同有效期内，属于大修理范围的维修费用，应由买受人筹集。

　　2、买受人应遵照物业公司的管理规定缴纳停车位管理费。如买受人拖欠停车位管理费，物业公司有权采取适当之措施催缴。

　　3、买受人停泊在停车场内的任何车辆因任何原因而导致损毁、被盗，出卖人及物业管理公司不承担赔偿责任。

　　4、买受人如损坏停车场内的设施和结构，将负一切赔偿责任。若因不遵守停车场使用规定而引起任何其他之赔偿责任，亦须由买受人负责。

　　5、买受人所购停车位，只可停泊买受人指定的一部车辆。如买受人需停泊不同牌号之其他车辆，应事先知会物业公司并登记备案。物业公司在没有得到事先知会的情况下，有权拒绝与买受人车牌号码不符之车辆进入停车场。

　　6、买受人同意遵守该停车场的一切使用守则。如有违反，物业管理公司有权通知有关部门采取锁车或将车辆拖至合适地方等处理措施、并知会买受人。

　　九、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式贰份，具有同等法律效力。出卖人持贰份，买受人持壹份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　十二、附件：车位(库)平面图

　　出卖人(签章) 买受人(签章)

　　<法定代表人> <代表人>

　　签于 年 月 日 签于 年 月 日

车库买卖合同15

　　出卖人(以下简称甲方)姓名： 身份证号：

　　买受人(以下简称乙方)姓名： 身份证号：

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整，签本合同时，乙方付给甲方定金 元，余款于 日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的.相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。

　　四、本合同一式 份，各方各执 份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字： 电话：

　　甲方配偶签字： 电话：

　　乙方签字： 电话：

　　乙方配偶签字： 电话：

　　年 月 日

　　附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。