三方委托采购合同范本(精选5篇)
在人们越来越相信法律的社会中,合同的用途越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编精心整理的三方委托采购合同范本(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
建设方:________(以下简称甲方)
总包方:________(以下简称乙方)
分包方:________(以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:
本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为________天(日历天),自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:
合同定价(大写):
暂定人民币________元整 (小写):________元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行________年________月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):______总包方(签章):______分包方(签章):______
______年______月______日______年______月______日______年______月______日
买受人:_________________(以下简称甲方)
出卖方:_________________(以下简称乙方)
第三方:_________________(以下简称丙方)
就项目,甲方与丙方签订施工合同,甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付,甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商,订立本协议
第一条甲方委托丙方于每月20日前,将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方,代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。
第二条由丙方代付代扣的`材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行,丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。
第三条乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后,应于收款时开具等额材料发票给甲方,此发票由丙方转给甲方。
第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的,以本协议为准。
第五天本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份,各具同等法律效力,自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
附:_________________本合同附件:_________________
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________丙方(盖章):_________
甲方代表:_________乙方代表:_________丙方代表:_________
______年______月______日______年______月______日______年______月______日
甲方:_________
乙方:_________
丙方:_________
一、三方工作:
1、甲方工作:负责本项目建设资金的筹措和支付,对本项目建设实施监督,协调处理本项目相关事项。
2、乙方工作:接受甲方委托,具体负责本项目的组织实施。
3、丙方工作:按照招标文件和本合同要求,进行苗木供应。
二、供苗供应时间:
苗木供应时间大约在______年______月______日至______年______月______日,乙方在用苗前4天将书面通知乙方(当次的)用苗数量、规格、品种、送达地点、联系人、接苗等各项事宜,丙方应及时起苗、包装和运输,必须满足乙方的时间及数量要求。
三、苗木质量标准:
1、所有苗木必须生长旺盛、健壮、树型匀称不偏冠,树干通直,无病虫害、无缺乏矿物质症状,树皮无机械损伤或虫眼。
2、所有苗木必须是全冠苗(保证移植一次以上),保证有二级分枝。
3、所有苗木土球需符合规格,土质必须是粘性土,不松散,保证土球包扎紧实且完整。
4、苗木运输过程中,必须保证苗木主枝完整,不折断。
5、花灌木分枝均匀,造型树姿态优美。
6、根系发达而完整,无劈裂。
四、苗木包装与运输要求:
苗木在装车时,应根据苗木规格确定运输量,不能堆压过紧,堆放过高,装车后及时启运,加盖蓬布,并有防风、防晒、防发热、防雨淋措施。苗木装卸时应轻拿轻放,不得损伤苗木或造成散球,同时确保苗木运输途中不缺水。
五、苗木验收:
1、苗木质量检验
(1)测量苗木产品干径、基径等直径时用游标卡尺,读数精确到0。1cm。测量苗木产品树高、灌高、分枝点高或着叶点高、冠径和蓬径等长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺,读数精确到1。0cm。
(2)测量乔木树高从基部地表面到正常枝最上端顶芽之间的垂直高度。不计徒长枝。对棕榈类等特种苗木的树高从最高着叶点处测量其主干高度。
(3)测量灌高时,应取每丛三支以上主枝高度的平均值。
(4)土球标准:乔木土球需达到胸径的8倍以上,以钢卷尺或木制直尺测量,读数精确到1厘米。
(5)苗木花色及纯度检验:苗木花色以开出的花色为准。
(6)小乔木必须满足施工图设计和本合同要求,不允许偏差。附:苗木规格允许偏差和检验方法
2、苗木数量检验
以赣州市园林局、种植单位、监理单位、供货单位人员现场验收,签字填制《供货验收单》,《供货验收单》各方应认真保存,以备查证和结帐。
3、苗木品种纯度检验
以苗木成活后三个月的检验为准。
4、供苗流程
(1)中标后签定苗木订购合同前,乙方保留到苗场看苗、现场鉴定质量的权利,若乙方认为其供应商提供的苗木达不到乙方要求时,乙方有权依序选择下一家供应商为中标人,以此类推。
(2)丙方根据乙方要求的数量及供应时间,应做好必要的供苗准备。
(3)丙方应做好与种植单位的衔接工作。
六、供货中标标包为标包,共有苗木品种种,总金额整(¥)(详见附表)。
七、付款方式与违约责任:
1、丙方供苗过程中,由于苗木质量不符合规格要求,乙方有权终止本合同的履行,并没收履约保证金。
2、丙方必须确保苗木质量,由于丙方所供苗木质量问题造成的民工窝工及机械产生的费用损失由丙方支付。
3、苗木经乙方验收合格后60天内支付货款的90%,剩余的10%在验收花色(有花色应在苗木开花验收合格后)纯度合格后10天内,凭乙方签署的《验收合格通知单》一次性支付。
八、三方协商同意其它条款:
1、丙方应全程跟踪起苗、装车、运输、种植等过程。
2、在供苗过程中,丙方必须派专人在施工现场核实苗木的数量及质量。
3、丙方所供每车苗木必须提供苗木清单。
4、如有特殊种植技术要求的苗木,丙方需提供书面种植技术资料或派技术人员至现场协助种植。
5、乙方有权派人员到起苗地监督、检查起苗、装车。
九、其它事宜:
1、本苗木采购合同价为起苗、包装、装车、运输、税务发票、苗木检疫、利润等到达施工现场的所有费用的最终报价。
2、丙方开具的税务发票单位名称为赣州市城市基础设施建设投资管理有限公司。
3、履约保证金为中标苗木合同总价的10%,丙方应在中标后签订合同之前交纳。履约保证金根据苗木供货情况是否符合质量、规格等验收标准后再按同比例退还。
4、本合同未尽事宜,三方友好协商解决,产生争议的提交赣州仲裁委员会仲裁。
5、合同经三方签字盖章生效,本合同一式捌份,甲方二份,乙方伍份,丙方一份。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________丙方(盖章):___________
甲方代表:_________________乙方代表:_________________丙方代表:_________________
______年______月______日______年______月______日______年______月______日
甲方:___________
乙方:___________
丙方:___________
甲、乙、丙三方经友好协商,就乙方向甲方订购图书事,丙方代办相关手续事宜达成如下协议,以资共同遵守:
一、订购方式
甲方向乙方提供图书清单,乙方确定订购图书的品种、数量生成《图书采购订单》。因订单看不到现货的质量,甲方要对乙方所购图书进行质量检验。
详见:附件一、《图书采购订单》。
二、质量要求
1)图书必须是全新、合法、正规出版物。
2)图书的整体外观和装订必需平整、牢固,无脱胶、无缺页、无页码倒装,图书的版权页和国际标准书号(ISBN)必须整洁、清楚,纸质无损坏、无撕页,字体、图片印刷清晰,无明显透印、重影。
三、装箱要求
甲方负责将图书用纸箱分箱包装,内层须用防水塑料袋包裹,确保在运输过程中包装具备一定的防水、防潮功能。每个包装箱必须内
附《装箱明细清单》,并汇总所有《装箱明细清单》数据,制作《发货清单》给乙方、丙方。《发货清单》作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。
四、发货方式
1)甲方负责将所有货品集结至统一地点。
2)丙方安排人员到甲方指定地点取货。
3)丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点,物流费用由乙方支付。
4)丙方负责相关的报关、清关等手续办理,相关费用由丙方支付,如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责,与甲方无关。
5)甲方联系人:张如君;联系电话:________
6)乙方联系人:刘智;联系电话:________
7)丙方联系人:陈奕鹏;联系电话:________
五、货物验收
1)丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结所有相关手续后,需及时按照清单验收,如有质量问题或品种数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方,逾期视为验收无误;如有少发、误发,甲方负责在七个工作日内补发、调换。
2)丙方在确认图书品种及数量无误后将所有货品移交给乙方;
3)乙方所定图书如品种缺少,甲方在征得乙方同意后,可做适当的调整,并保证图书的质量书。
4)乙方未订购的书籍未经乙方同意,甲方不得随意搭配(以ISBN号、书名、定价、出版社、出版年为准)。
5)甲方提供图书的内容必须符合乙方所属地的相关法规。乙方负责图书内容查验,不符合要求的图书甲方须接受退货处理,物流费用乙方负责。此类图书的退货率不得高于20%,否则乙方有权要求全部退货并由甲方支付退货的物流费用。
六、货款计算
结算币种:美金(USD)
结算方法:
总金额=图书新台币总价X优惠率X合同签订日汇率
优惠率:X%
七、结算方式
1)丙方在提取货物前须按《发货清单》总金额的80%向甲方支付预付款;
2)丙方将货物运送至丙方所属地区完结所有相关手续并完成货物验收,确认无误后在十个工作日内完成尾款支付。
八、甲方收款账户英文详细资料:
收款人名称:
收款人户口号码:
收款人银行:
收款人银行地址:
SWIFT CODE:
九、乙、丙双方费用的结算
1)乙方应支付给丙方的费用包括:
图书货款、代办费用、运费、报关费用、税费。
2)图书货款:指丙方支付给甲方的所有货款。
3)代办费用=图书货款XX%。
4)运费、报关费用、税费依据实际发生金额乙方向丙方支付。
5)丙方应向甲方提供等额图书货款的增值税发票,其它费用根据项目提供相应的等额发票。
6)乙方收到丙方移交的图书后,在二十个工作日内完成货物验收、费用结算工作。
十、解决纠纷的方式
若发生纠纷,由三方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会按中华人民共和国有关法律进行仲裁。如采取诉讼方式解决,本采购合同法律诉讼地为乙方所在地。
十一、本合同的`附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。本合同一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具同等法律效应。合同自三方签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________丙方(盖章):__________
甲方代表:_________________乙方代表:_________________丙方代表:_________________
______年______月______日______年______月______日______年______月______日
甲方:__________
乙方:__________
丙方:__________
一、甲方分别向乙方和丙方进行采购,甲方按照实际成品订单数量结付,毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷,气密性测试0。3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产,表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用,甲方一律不予支付。
三、交(提)货地点、方式:甲方工厂。
四、运输方式、到达地和费用负担:由乙方和丙方负责。
五、包装标准:木箱+隔板(可回收)
六、验收标准、方法及提出异议期限:货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限:首次订单,合同生效后,甲方预付乙方毛坯30%,余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密:丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时,由每逾一日按合同总金额的1%向甲方偿付违约金。乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密,或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现,甲方有权要求解除合同或继续履行,乙方和丙方应承担违约责任,违约金为所涉金额的100%。
九、解决合同纠纷的方式:本合同发生争议,由三方协商或调解解决,协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉
甲方(盖章):________乙方(盖章):________丙方(盖章):________
甲方代表:________乙方代表:________丙方代表:________
______年______月______日______年______月______日______年______月______日
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/fanwen/hetong/357601.html