承揽的合同

承揽的合同精选15篇

　　在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的承揽的合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承揽的合同1

　　甲方：

　　委托方代表：

　　乙方：

　　承揽方代表：

　　根据国家有关法律法规的规定，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本承揽制作合同，双方的权利、义务已进行约定，双方将共同遵守，具体条款如下：

　　一、承揽制作范围。

　　乙方是以承揽制作小组的形式，组织具备一定工作经验、工作资质的工作人员，从事专业广告制作业务的经济实体，在乙方完全胜任的前提下，甲方应将自己承接和负责广告制作业务，全部交由乙方进行承揽统一制作，同时乙方应按时保质向甲方交付相关劳动成果，即按时制作完成，且制作质量应符合甲方提供详稿和设计要求，乙方并有权按本合同约定收取制作承揽业务费。

　　二、合同期限。

　　本承揽制作发布合同期限暂定年，自年月日起至年月日止。合同期满后，双方可协商再行签订。

　　三、承揽制作业务费结算和支付方式。

　　3.1乙方应具备完成甲方的广告制作业务，具体制作承揽业务费以双方核定计算标准进行结算，核定价格为万。在乙方完成制作承揽业务之时，甲方应按核定计算标准支付承揽制作费。

　　3.2在制作发布之后，仍由乙方负责日常维护和更新，且乙方应及时对已损坏的广告和相关财物进行重作和维修，相关费用另外商定。

　　3.3如乙方在承揽制作过程中，出现未按时保质等事由，甲方有权按一定方式和比例扣减支付乙方的承揽制作业务费(具体方式和比例、由双方另外商定)，并且乙方应及时无条件返工，直至制作合格完毕。

　　3.4如在承揽维修过程中，出现不可抗力和难以预见的困难，再由双方另行协商解决。

　　3.5甲乙双方应按“月度”进行业务费结算，结算凭证以双方确认的相关单据为准。在结算之后，甲方应在规定时间里，清结乙方的业务费。如需提前预付或预支，再由双方按实际情况而定。

　　四、违约责任。

　　4.1乙方应确保完成甲方交付的广告制作业务，如有逾期或质量不合格，则无权领取制作承揽业务费，并应赔偿甲方由此遭受一切经济损失。

　　4.2乙方应按时保质完成制作业务并向甲方交付广告制作成果，如乙方在制作过程中无法按时保质完成，则甲方有权要求乙方重作返工。

　　4.3在合同期限内，双方均不得无故提前解除本合同，如有违者，应赔偿对方由此造成一切损失。

　　4.4在合同期限内，由于乙方的制作承揽能力下降、返工和不合格率提高时，甲方有权要求乙方整改，如乙方无法进行整改的，甲方有权提前解除本合同。

　　4.5在合同期限内，如乙方提前解除本合同，应提前一个月向甲方提出书面申请，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和归还甲方的物品。否则，乙方自愿放弃甲方应支付承揽制作业务费，并按甲方的实际损失承担赔偿责任。

　　五、本协议自双方签字后，即行生效，且乙方应在制作工作中遵守相关法律法规之规定，如有违者，由乙方自行承担责任。

　　六、本协议壹式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

承揽的合同2

　　定作方：合同编号：

　　签订地点：

　　承揽方：签订时间：

　　一、加工标的

　　货物名称

　　型号

　　面料

　　颜色

　　单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　交货地点及期限

　　交期：

　　出口国：

　　合计人民币（大写）

　　按实际金额结算 单价含线 税 封箱带

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）

　　材料

　　质量

　　数量

　　提供日期

　　消耗定额

　　面料.里料

　　一等

　　按定单数量

　　到位

　　按实际排版单耗

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　定做方：

　　代表人：

　　时间：

　　承揽方：

　　代表人：

　　时间：

承揽的合同3

　　签定日期：xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　电话：xxxxxx

　　承揽方（乙方）：xxxx

　　电话：xxxxxx

　　经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

　　品名

　　规格单位数量加工费单价金额

　　定作方供应原材料：

　　原材料

　　规格单位数量日期成品单位耗用量

　　1．技术资料、图纸提供办法：xxxxxxxxxx。

　　2．产品检验标准和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：xxxxxxxx。

　　4．货款及费用结算办法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

　　甲方（盖章）：xxxx

　　乙方（盖章）：xxxx

承揽的合同4

　　认立合同双方：

　　承揽方：

　　定作方：

　　定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量

　　第二条 加工成品质量要求：

　　第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。

　　1.原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。

　　第四条 技术资料、图纸 由承揽方提供

　　承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条 总价款为 合同签订后，订作商付给承揽方 元（即总价款的 %），在加工量达到 %，定作方付给承揽方 元（即总价款的 %），在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方 元（即总价款的 %），预留 元作为质保金一年后付清。 （价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条 验收标准和方法

　　1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条 交货的时间和地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处，时间为签订合同之日起计算30日。

　　交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第八条 包装要求及费用负担

　　第九条 运输办法及费用负担

　　第十条 结算方式及期限

　　第十一条 其它

　　（如： .根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）

　　第十二条 承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金＿＿元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金总额的＿＿％（30－50％幅度）违约金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条xxx在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方： （盖章） 承揽方： （盖章）

　　代表人： （盖章） 代表人： （盖章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　年 月 日订

　　承揽加工合同（二）

　　现有_________________单位将______________（地点或加工件全称）交予___________加工。经双方友好协商，本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款，望双方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程项目

　　1、工程名称_____________________________________________

　　2、工程地点_____________________________________________

　　3、工程范围_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共计＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因顺延）

　　二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底，甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。（所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件，同样具备合同法律效应）

　　三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。

　　四、加工产品交付地点________________________________。

　　五、加工产品（工程）总价人民币____________________元整，大写（________________________________元整）。（此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时，乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________％。

　　3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________％。

　　4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________％。

　　5、验收合格后一次性支付加工件总额。

　　七、产品质量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、钢材_________________

　　3、铝材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、喷塑_________________

　　八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，服从甲方安

　　全管理人员及监理人员的管理，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。

　　九、验收：

　　甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收，七日内不组织验收，乙方可视工程全部合格，同时甲方履行合同后续责任，甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。

　　十、违约责任：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变

　　更或解除本合同。如单方面解除合同，应向对方赔偿对方损失。

　　乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰，提前按照同等奖励。

　　十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。

　　十二、本合同共＿＿＿页，附件共＿＿＿＿页，一式_____份，双方各持份

　　本合同双方签字之日起生效，至工程结束、工程款付清后自行失效。

　　（本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章） 乙方：（章）

　　电话： 电话：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

　　开户行： 开户行：

　　________年______月_____日

承揽的合同5

　　甲方(定做人)：

　　乙方(承揽人)：

　　鉴于甲方的设计需求和乙方的服务能力，依据合同法的相关规定，甲乙双方经过协商一致，达成以下条款：

　　一、本合同为承揽合同，甲方为定做人，乙方为承揽人。乙方根据甲方的指令完成设计任务以及与设计相关的指导和建议工作。

　　二、合同期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　三、工作内容及承揽方式：

　　1、指令性任务。乙方根据甲方下达的指令完成相应的设计任务;甲方的设计任务通过书面、电子邮件或电话等途径下达给乙方;甲方的设计任务下达给乙方后，乙方可带回乙方处设计完成。

　　2、日常指导。乙方每周 去甲方处工作一天，负责处理甲方日常设计事务的处理及沟通磋商其他事宜;甲方为乙方设立办公桌及电脑等条件，方便乙方来甲方处工作。

　　3、合理化建议。乙方有义务及时指出甲方场所及与甲方有关的平面设计方面的缺陷并提出相应的合理化建议。

　　5、咨询顾问。合同期内甲方设计的所有平面设计稿样，乙方有义务提出修改意见。

　　4、工作配合。

　　甲方为乙方配置一名设计人员，负责与乙方沟通及承担甲方日常小件的设计工作，同时业务上接受乙方的业务指导。该人员系甲方员工，薪酬由甲方支付。 乙方应当及时有效的完成甲方交付的设计任务

　　四、费用及支付方式

　　1、设计承揽总费用为全年人民币四万元。

　　2、费用分四期支付，每期甲方支付乙方设计费用九千元，并额外支付乙方奖励性费用一千元。奖励性费用是否支付视乙方的工作态度和工作成果由甲方决定。

　　3、合同签订五日内甲方支付乙方首期费用九千元， 合同签订满三个月之后五日内甲方支付乙方首期奖励性费用一千元;次后的费用支付周期以此类推。

　　4、如乙方未能按时完成甲方下达的设计任务，甲方有权延期或者扣除支付上述费用(含费用和奖励性费用)。如乙方在一个月内有一次没有按时完成甲方交付的任务，扣除奖励性费用五百元;二次(不含)以上没有按时完成甲方交付的任务，下期费用延期支付。

　　五、知识产权归属约定

　　1、乙方为甲方所完成或指导的设计作品，知识产权归属甲方，对前述作品甲方拥有完全的知识产权。

　　2、乙方为甲方所完成或指导的设计作品，应当提交源文件的电子版，方便甲方再次利用。

　　3、乙方提交上述源文件是甲方付款的必要条件，如乙方未能按上述约定提交上述源文件，甲方有权延期或者扣发合同约定的费用。

　　六、保密条款

　　乙方对知悉的甲方商业秘密负有保密义务，不得向任何第三人泄露。

　　七、附则

　　1、甲方任命乙方在甲方的职务位为平面设计顾问，本职位纯属为了便于履行合同方便，不构成甲乙双方之间的任何劳动关系。即甲乙双方的承揽关系属性不因此发生任何变化。

　　2、乙方承诺接受的甲方设计任务除必要的辅助协助外，应当是乙方本人完成。

　　3、本合同一式两份，经双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承揽的合同6

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经协商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照《民法典》及有关法律、法规之规定，就装修承揽合同达成以下约定，供双方共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、甲方将（地点）涂料、油漆房屋装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

　　2、分项工程单价：

　　（1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。

　　（2）乳胶漆：____元每平方米（含基层腻子及人工）。

　　（3）墙纸粘贴：____元每平方米。

　　（4）清水漆：____元每平方米（喷漆，门及其他道具的线条不另计费）。

　　（5）以上单价均按实际着漆面积计算，造型顶按水平投影面积按实计算，不按展开面积计算，不按板材计算。

　　3、工程量：按工程验收的实际工程量计算。

　　4、施工工期：合同签订之日起计算工期，总工期为____天。

　　二、付款方式

　　1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作为工程前期借支款。

　　2、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的______%，剩余______%为工程质保金，质保期为__个月。

　　三、甲方责任

　　1、办理好工程开工的手续，提供工程地质资料和工程施工图。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量。

　　3、甲方负责工程所需资源，如施工用水、电和库房等工作必备条件，开通施工场地内运输道路，拆除现场内障碍物。

　　4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠。

　　5、甲方对乙方施工现场进行监督工作，对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚。

　　6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。

　　四、乙方责任

　　1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的`监督与技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照施工图或设计变更进行施工，不得擅自更改图纸，保质保量的完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任。

　　2、乙方应当以自己的设备（设备需自备）、技术和劳动力完成本工程的全部工作，不得转包，乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成，乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系，乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责。

　　3、乙方要保证材料利用率，不得浪费、破坏，不得更换甲方提供的原材料。

　　4、乙方应遵守甲方有关施工安全等相关规定，做到文明施工、安全施工。

　　五、质量要求

　　1、严格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墙面必须平整光洁（即压光）。

　　3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。

　　4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

　　5、木制道具清水漆必须喷。

　　6、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改，给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

　　7、验收标准，按国家现行验收标准执行，工程验收不合格，乙方负责返工并按合同约定承担违约责任。

　　8、甲方在使用过程中，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____日内组织人员维修，超过____日乙方未进行维修的，甲方可另请他人，费用由乙方承担。

　　六、安全施工与检查

　　1、乙方负责对其施工人员进行安全教育，应遵照工程建筑施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受上级及甲方、监理等安全检查人员依法监督检查工作。

　　2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故，所有责任由乙方承担，并承担由此产生的其他一切费用。

　　3、施工进程中，甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定，对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患，甲方有权要求乙方整改并限期完工，乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。

　　七、违约责任

　　1、违反本合同约定，给对方造成损失的，应当赔偿对方全部损失，同时向对方支付违约金%__。

　　2、乙方应在约定的时间完成工作成果，除天气影响、停水停电、不可抗力因素外，乙方不得延长工程期限。如因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，由此造成的误工费由甲方承担，以签证单为依据。因乙方原因造成工期延误，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿金，同时每延误一天，乙方应按合同总价款的____%向甲方支付违约金，延误超过____天时，甲方有权解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完毕后，本合同自动解除。

　　2、合同履行过程中，经双方协商一致，可提前解除本合同。

　　3、合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致本合同无法继续履行，任何乙方均可要求解除本合同，无需承担违约责任。

　　九、其他事项

　　1、合同履行过程中如发生争议，双方应协商调解，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、合同履行过程中，有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：__________乙方（手印）：__________

　　地址：________________地址：________________

　　法定代表人：_________身份证号：_________

承揽的合同7

　　甲方：________

　　身份证号码：________

　　乙方：________

　　身份证号码：________

　　甲、乙双方就乙方服从甲方管理，承揽完成甲方所安排工作，经协商一致，订立如下协议：

　　一、承揽工作内容乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相关工作，所需的必要用具由甲方提供，承揽工作中的风险由乙方承担。

　　二、甲方对乙方的要求1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的部分站场管理工作（站务、安检、保卫等）需要，灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。

　　2、在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下，乙方须服从甲方管理，配合甲方或甲方派出人员，按时、按质完成甲方安排的工作。

　　3、遇突发事件时，乙方应及时处理，必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。

　　三、协议期限。

　　从________年____月____日至________年____月____日。

　　四、费用及支付方式、时间。

　　1、费用：每月捌佰元（￥800。00）。

　　2、费用支付方式、时间：每月支付1次，由甲方在次月15日前将费用支付乙方。

　　五、甲方权利义务

　　1、为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持。

　　2、对乙方工作的进度及完成情况进行监督、验收。

　　3、乙方按要求完成工作，甲方须按时足额支付费用给乙方。

　　六、乙方的权利义务

　　1、按时按质完成甲方安排的工作。

　　2、承担因承揽工作所发生的一切税费与责任，包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用，以及发生各种事故、事件（含工伤）所产生的责任。

　　3、接受甲方的监督，严格按协议要求，安全、有序完成承揽的工作。

　　4、按协议要求完成相关工作的，按时取得承揽费用。

　　5、不经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包或交由第三方完成。

　　七、其它约定

　　1、为确保协议的顺利履行，乙方同意在本协议签订的当日一次性交给甲方壹仟元（￥1000。00）风险押金。

　　若乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的，协议期满，双方协商终止协议或因外界不可抗力因素（包括甲方上级部门指令性要求）导致协议无法继续履行的，甲方将乙方所交的押金（无息）退还乙方。

　　2、协议期内，若乙方不按甲方要求完成承揽工作，或不服从甲方或其上级监督的，或有其他违反本协议行为的，乙方同意将所交给甲方的壹仟元（￥1000。00）的风险押金转为违约金支付给甲方，且乙方同意甲方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由乙方承担。

　　3、若乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的，视为甲方违约。

　　甲方须支付壹仟元（￥1000。00）违约金给乙方，且同意乙方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由甲方承担。

　　5、协议期内，若出现乙方未给甲方同意，擅自将本协议约定工作交由第三方的，视为乙方违约，乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议，由此产生责任和费用由乙方承担。

　　6、若因外界不可抗力因素（包括甲方上级部门指令性要求）导致协议无法继续履行的，协议自然终止；乙方单方面提出解除协议，须提前一个月书面提出申请，待甲方同意后方可解除。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：________乙方：___________

　　________年____月____日________年____月____日

承揽的合同8

　　甲方：___________

　　法人代表：___________

　　乙方：___________

　　法人代表：___________

　　甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《中华人民共和国合同法》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：

　　一、工程范围和工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。

　　3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

　　二、合同工期

　　本工程项目工期为12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。

　　三、工程价款及付款方式

　　(一)工程价款

　　以上工程造价共计：4800元大写：肆仟捌佰元整

　　(二)结算方式

　　工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

　　四、施工期间的安全由乙方负全责，乙方要采取措施保证人员安全，在施工过程中，存放、保管好材料，防止学生在施工现场玩耍出现安全事故。并保证工程质量合格。保质期三年，保质期内因质量出现问题乙方须免费维修或更换。

　　五、施工要求：

　　护栏高度65㎝;立柱为5×5方钢，2m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3×3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。

　　甲方：(签章)___________

　　负责人：___________

　　代理人：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：(签章)___________

　　负责人：___________

　　代理人：___________

　___________　年___________月___________日

承揽的合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照《合同法》及有关法律、法规的规定，就装修承揽合同达成以下协定：

　　第一条 工程概况

　　甲方将新桥镇德胜村民委员会办公室装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

　　第二条 甲方责任

　　1. 开工前甲方协商各方面的关系，为乙方入场施工创造条件。全部或者部分腾空房间，清除影响施工的障碍物，对于只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以影响施工为原则。

　　2.提供施工期间的水源、电源等必要资源。并说明使用事项。

　　3. 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。

　　第三条 乙方责任

　　1.乙方负责按市场均价代为采购装修原料，提供相应单据由甲方专人验收签字。

　　2.按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督和技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规，保质保量的完成任务。如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任。

　　3.乙方以自己的设备、技术和劳动力完成本工程的工作。乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成。

　　第四条 付款方式

　　1.装修材料款于20xx年底由甲方付清。

　　2.乙方人员工资按照市场价格每人165元/天结算。工资于20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份结算完毕。

　　第五条 合同解除

　　1.合同履行完毕后，本合同自动解除。

　　2.合同履行过程中，可提前解除本合同。

　　第六条 合同争议

　　1.合同工履行过程中如发生争议，双方协商解决。

　　2.解决不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第七条 本合同一式2份，甲乙双方各执1份，自双方签字盖章起生效。

　　甲方(签章): 乙方(签字)

　　年月日：

承揽的合同10

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承揽方）：

　　经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下：

　　一、采购产品情况：

　　1、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　2、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　3、品名____________，规格____________，数量____________，单价____________；

　　……

　　总金额（含税价）：人民币________________________元整（小写￥_______________________）。

　　二、样品约定时间

　　自本合同生效之日其______个工作日内，乙方负责按甲方要求制作__________样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　三、交货时间、地点及运费

　　合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。

　　风险提示：

　　加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

　　如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

　　四、质量要求及技术标准：

　　按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：

　　按国家兴行业标准。

　　五、验收标准、方法及期限

　　以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。

　　六、包装要求及费用负担：

　　风险提示：

　　运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

　　注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

　　此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。

　　七、结算方式和期限：

　　合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款，计人民币__________________________，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起______日内，甲方一次性支付其余货款。

　　八、违约责任：

　　1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。

　　3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。

　　九、合同争议的解决方式：

　　本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向____________________人民法院起诉。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　代理人：

　　________年___月___日

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　代理人：

　　________年___月___日

承揽的合同11

　　合同编号：

　　订作方： (以下简称甲方)

　　承担方： (以下简称乙方)

　　签订地点：

　　第二条：产品交付地址：贵州省六盘水市 ;运输方式：汽车运输;运输、安装调试、报检费用由乙方负责，交验货方式： 点交 ;

　　第三条：交货期：自签订合同之日起，在30天内发货进场并安装调试完毕，因电力、天气、运输中断等不可抗拒的特殊情况除外;

　　第四条：质量要求、质量标准、乙方对质量负责的条件：<1>产品的外观、颜色、规格型号、配臵签约时注明，按合同签约时约定执行生产;<2>质量标准：按产品相关的国家标准执行。无国家标准的按双方约定或参照相关标准执行;<3>乙方对产品质量负责的期限：依合同自设备安装完毕之日起，在甲方正确操作、正常维护、保养和按照规程要点使用时，质保期机械系统为12个月，电器系统为6个月，易损件(电动机制动轮、钢丝绳、胶块<缓冲块>等)除外;因甲方不按上述要求引起的损坏由甲方负责，由于正常损耗造成的损坏不在质保范围;

　　第五条：验收标准、方法：特种设备验收，按照GB5905标准的验收规范验收;甲方主动配合乙方试车至正常状态，申报起重机安装所在地质量技术监督局检验取证;甲方在未接到质量技术监督局检验报告并自行注册登记之前擅自使用起重机，所造成的一切后果由甲方自负。

　　第六条：在使用过程中出现意外的质量问题，乙方接到甲方通知，应以最快的速度赶赴现场，落实分清责任，协商后整改维修，如发生配件费用，责任方承担，无其它赔偿。〃

　　第七条：当甲方完全履行完支付价款义务后方能拥有标的物所有权。

　　第八条：结算方式、时间：

　　合同签订后，甲方向乙方预付合同总金额的30%(￥ )作为订金，合同生效;起重机安装调试、验收合格，甲方向乙方支付总金额的65%(￥185250.00);余款(￥14250.00)为质保金，满六个月质保付清。

　　第九条：不可抗力因素：在合同履行期限内，由于不可抗致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方可免于承担违约责任，在甲方延迟接收货物或无故拒收期限发生的，甲方应承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

　　第十条：本合同解除的条件：合同签订时日起若甲方在三天内未向乙方付预付款，则视本合同自动解除。

　　第十一条：合同争议解决方式：在履行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不能达成一致时，向重庆仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条：本合同自双方签字(盖章)之日起生效，双方约定履行完毕合同自动解除。本合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十三条：其它：违约条款乙方未按时支付货款每天按千分之一向甲方支付违约金;本合同正本一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方(公章)：________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承揽的合同12

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日

承揽的合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　加工_______，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：

　　一、甲方权利和义务

　　1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。

　　天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。

　　2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费，拒收任何原因的半成品和不合格产品。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。

　　2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。

　　三、违约条款

　　1、甲方违背合同第一条时以的1倍支付乙方违约金。

　　2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米元的1倍支付甲方违约金。

　　四、本合同有效期：

　　__年____月____日起至__年____月____日止。本合同期满后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

　　五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日

承揽的合同14

　　订立合同双方：

　　承揽方：______

　　定作方：______

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.

　　第三条原材料由甲方提供.

　　第四条图纸由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款____________元.

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.

　　第七条交货的时间和地点：______年______月______日至______月______日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4______元计算，共计______元，全部费用由乙方负担.

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2______元计算，共计______元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款____________元(______元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.

　　第十二条甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.

　　第十三条乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的

　　不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.

　　本合同于年月日经公证生效，合同履行完毕即失效.

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.

　　甲方：县木具厂(盖章)

　　代表人：(签名)______

　　地址：______

　　电话：____________

　　户银行:帐号：______

　　乙方:代表人：______

　　地址：______

　　电话：______

　　开户银行：______

　　帐号：______

承揽的合同15

　　建设单位：

　　（以下简称甲方）

　　施工单位： 博乐市银河不锈钢制作中心 （以下简称乙方）

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：总则

　　一、工程名称： 精河公路段职工集资住宅楼4#、5#、6#、7#楼

　　二、工程地点： 精河县和平小区

　　三、工程范围：本合同全部工程安装进户门89樘、单元进户门9套，（详见附表）。

　　四、工程造价（包含安装），本合同全部工程施工造价为人民币 122175元（壹拾贰万贰仟壹佰柒拾伍元整 ） 。

　　第二条：工程期限

　　本合同签订之日起 18 日内所有防盗门全部到现场，运输自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安装时间十日，从 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安装完毕。

　　在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　2.1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　2.2、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　第三条：工程款结算

　　3.1、以实际面积及变更进行结算；

　　3.2、本合同自签订生效之日起，甲方应在 日内按工程造价总数 元的百分之三十拨给乙方备料及施工费，所有防盗门到现场后，再付百分之五十。待工程竣工验收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返还。

　　3.3、在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　第四条：完工验收，结算与保修

　　4.1、乙方在单项工程竣工前十日，应将验收日期以书面开展通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

　　4.2、完工工程经检验合格，从验收之日起十天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　第五条：奖励，惩罚与仲裁

　　5.1、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

　　5.2、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交当地人民法院仲裁。

　　第六条：合同份数及有效期

　　一、本合同一式叁份，其中甲方两份，乙方壹份。

　　二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程完工验收并结清尾款后失效。

　　第七条：其他约定

　　7.1、乙方在进行施工时必须对甲方及有关单位的成品进行妥善保护。若造成损失由乙方负责恢复并赔偿损失。

　　7.2、乙方负责提供相关的资料。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法人代表（签章）： 法人代表（签章）：

　　年 月 日 年 月 日